Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Cabildo Insular de Tenerife .

b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Turismo y Paisaje.

c) Número de expediente: No tiene.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las

obras del proyecto "Remodelación de la Avenida

de Rafael Puig".

b) División por lotes y número: No procede.

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro

meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Concurso.

c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total

(euros): Ocho millones trescientos treinta y ocho

mil doscientas setenta y cuatro euros con seis

céntimos (8.338.274,06 euros).

5. Garantía provisional: Ciento sesenta y seis

mil setecientos sesenta y cinco euros con cuarenta

y ocho céntimos (166.765,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cabildo Insular de Tenerife .

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.

c) Localidad y código postal: 38003.

d) Teléfono: 922 84 30 10.

e) Telefax: 922 23 97 04 .

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 25 de julio de 2002.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categoría): Grupo G, subgrupo 6, categorìa f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia

técnica y profesional: Los contratistas estarán

exentos de presentar los documentos probatorios de su

personalidad y capacidad jurídica, así como de su

capacidad económica , financiera y técnica, cuando

en su lugar, presenten el certificado de inscripción

en el Registro de Contratistas de la Comunidad

Autónoma de Canarias y en el mismo figure la

clasificación exigida en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 25 de

julio de 2002.

b) Documentación a presentar: Las propuestas

redactadas en lengua castellana, constarán de dos

sobres cerrados y firmados por el licitador o la

persona que le represente, haciendo constar en cada

uno de ellos su contenido en hoja independiente

enunciado numéricamente y, en ambos, el nombre

del licitador. En cada uno de ellos se incluirá la

documentación siguiente:

Sobre número uno titulado "Documentación

General":

Documentos que acrediten la personalidad del

interesado y, en su caso, la representación en virtud

de la cual se actúa, debiendo en este caso, estar

la correspondiente escritura de poder bastanteada

por el Secretario de la Corporación. Si la empresa

fuese persona jurídica se ha de presentar copia de

la Escritura de Constitución debidamente inscrita

en el Registro Mercantil, así como de sus

modificaciones, si las hubiera habido.

Los empresarios individuales presentarán copia

del documento nacional de identidad o del que,

en su caso, le sustituya reglamentariamente.

En el caso de empresas que acudan a la licitación

en régimen de agrupación temporal, documento en

el que se indiquen los nombres y circunstancias

de los empresarios que suscriban la proposición,

especificando la participación de cada uno de ellos

en la Agrupación y la designación de la persona

o entidad que durante la vigencia del contrato ha

de ostentar la representación de todos ellos frente

a la Administración. En el caso de que resulte

adjudicado el contrato a una unión temporal, ésta deberá

aportar, antes de la formalización del contrato, copia

de la Escritura pública de constitución como tal.

La duración de la unión temporal coincidirá con

la del contrato hasta su extinción.

Cuando se trate de empresarios no españoles de

estados miembros de la Comunidad Europea o

signatarios del acuerdo sobre el Espacio Eco. Europeo,

deberá acreditar su inscripción en el registro

profesional o comercial cuando este requisito sea

exigido por la legislación de su respectivo Estado o

presentación de las certificaciones que se indican

en el anexo I del Rto. para el contrato de obras.

Los demás empresarios extranjeros acreditarán su

capacidad mediante informe de la Misión

Diplomática Permaente u oficina consular de España del

lugar del domicilio de la empresa, en la que se

hará constar previa acreditación por la empresa,

que figura inscrita en el Registro local profesional,

comercial o análogo o, en su defecto, que actúan

con habitualidad en el tráfico local en el ámbito

de las actividades propias de la ejecución de las

obras públicas. En estos supuestos, además, deberá

acompañarse informe de la Misión Diplomática

Permanente de España o de la Secretaría General de

Comercio Exterior del Ministerio Eco. sobre la

condición de Estado signatario del Acuerdo sobre

contratación pública de la Organización Mundial del

Comercio, al tratarse de un contrato de cuantía

superior a la prevista en el artículo 135.1 de la Ley,

o en caso contrario, el informe de reciprocidad al

que se refiere el artículo 23.1 de la Ley, con

certificación expedida por la Embajada de España en

el Estado correspondiente.

Las empresas extranjeras deberán incluir también

declaración expresa de someterse a la jurisdicción

de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier

orden para todas las incidencias del contrato, con

renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponderle.

Asimismo, a los efectos de practicar las oportunas

notificaciones deberá indicarse el domicilio

completo del licitador, su número de teléfono y de fax.

Declaración responsable de no estar incurso en

las prohibiciones para contratar con la

Administración conforme a los artículos 15 a 20 de la Ley

de Contratos de las Administraciones Públicas.

La declaración responsable a que se refiere el

párrafo anterior comprenderá expresamente la

circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento

de las obligaciones tributarias y con la Seguridad

Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Tales justificaciones deberán presentarse por el

empresario que resulte adjudicatario en el plazo

máximo de cinco días hábiles contados desde la

recepción del requerimiento que se le practique al

efecto.

Documentos probatorios de su personalidad y

capacidad jurídica, así como de su capacidad

económica, financiera y técnica, siempre que no

presenten el certificado de inscripción en el Registro

de Contratistas de la Comunidad Autónoma de

Canarias y en el mismo figure la Clasificación

exigida en este Pliego.

Resguardo acreditativo de haber constituido la

garantía provisional a que hace referencia la cláusula

número 8 del pliego de cláusulas administrativas

articulares.

Sobre número dos: "Proposición económica para

las obras de "Remodelación de la Avenida de Rafael

Puig", en el que se incluirá la proposición de acuerdo

con el siguiente modelo:

"Don ..., natural de ... provincia de ..., con

Documento Nacional de Identidad número ... en su propio

nombre (o en nombre y representación de ...) se

compromete a ejecutar las obras de ... con sujeción

estricta al pliego de cláusulas administrativas

particulares y al proyecto por la cantidad de ... (en

letras) euros" (Fecha y firma).

En este sobre se incluirá la documentación por

la que en, en su caso, el licitador acredite los méritos

a los que hace referencia la Cláusula 10del referido

Pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Cabildo Insular de Tenerife.

2.o Domicilio: Plaza de España, sin número.

3.o Localidad y código postal: Santa Cruz de

Tenerife, 38003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): Durante la

vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sede del Cabildo Insular de

Tenerife.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.

d) Fecha: 26 de julio de 2002.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Son de cuenta del

adjudicatario, salvo los referidos a rectificaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario

Oficial de las Comunidades Europeas" (en su caso): 3

de junio de 2002.

13. En su caso, portal informático o página web

donde figuren las informaciones relativas a la

convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.cabtfe.es scsUcabtfe.es

Santa Cruz de Tenerife, 10 de junio de 2002.-José

Antonio Duque Díaz.-31.026.