Edukia ez dago euskaraz

Zu hemen zaude

Documento BOE-B-1996-22669

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por subasta, en procedimiento abierto.

Publicado en:
«BOE» núm. 260, de 28 de octubre de 1996, páginas 20509 a 20509 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1996-22669

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1076/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reparación de cubiertas y pintura en el Palacio de la Audiencia.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Cáceres.

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 34.134.300 pesetas.

5. Garantía provisional: 682.686 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Teléfono: 537 24 05.

e) Telefax: 534 39 98.

f) Fecha límite: Vigésimo día natural a contar a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos 1, 4, 6 y 7, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del vigésimo sexto día natural a contar a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro general).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Manzana).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Quinto día hábil posterior a la fecha límite de presentación. Si fuera sábado se prorrogará hasta el siguiente hábil.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de octubre de 1996.-65.565.

MARISCAL DEGANTE Y MIRÓN

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras

subir

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril