Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Mediante esta Resolución se convoca subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de obras citado anteriormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de la obra antes indicada, con un presupuesto de contrata de 14.551.973 pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista para su iniciación: El plazo de ejecución de las obras será de un mes, estando prevista su iniciación a partir del acta de comprobación del replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto al público durante el plazo de presentación de proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número 21, 28008 Madrid.

4. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del presupuesto de licitación, es decir, 291.039 pesetas.

5. Clasificación de los contratistas: No se precisa.

6. Modelo de proposición económica: Se hará de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado en el punto 3, donde se podrá consultar la documentación.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto natural desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Tendrá lugar en acto público el día 11 de noviembre de 1997, a las once horas, en el salón de actos de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía, sita en la calle Federico Rubio y Galí, 55, 28040 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de octubre de 1997.-El Director general, Francisco Manuel Salazar Simpson Bos.-57.468.