Está Vd. en

Documento BOE-B-1997-16929

Resolución de la Dirección General de Administración de la Seguridad por la que se anuncia subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de obras de ejecución de edificio para la UIP en la Comisaría Local de Vigo (Pontevedra).

Publicado en:
«BOE» núm. 254, de 23 de octubre de 1997, páginas 18967 a 18967 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio del Interior
Referencia:
BOE-B-1997-16929

TEXTO

Mediante esta Resolución, se convoca subasta en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudicación del contrato de obras citado anteriormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de la obra antes indicada, con un presupuesto de contrata de 42.017.117 pesetas, distribuido en dos anualidades: Año 1997: 4.973.686 pesetas. Año 1998: 37.043.431 pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista para su iniciación: El plazo de ejecución de las obras será de cuatro meses, estando prevista su iniciación a partir del acta de comprobación del replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentos estarán de manifiesto al público durante el plazo de presentación de proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número 21, 28008 Madrid. 4. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del presupuesto de licitación, es decir 840.342 pesetas.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C, subgrupo 4, categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado en el punto 3, donde se podrá consultar la documentación.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo sexto día natural desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Apertura de proposiciones económicas: Tendrá lugar en acto público el día 26 de noviembre de 1997, a partir de las diez horas, en el Salón de Actos de la División de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección General de Policía, sita en la calle Federico Rubio y Galí, 55, 28040 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 17 de octubre de 1997.-El Director general, Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.-60.386.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid