La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha resuelto anunciar, por el procedimiento de adjudicación abierto, el siguiente contrato de obra:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Número de expediente: C-51046-ON1-5C (1-CO-166).
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento de la CC-329, de Puente Genil a Aguilar de la Frontera, y su variante.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso de proyecto y obras.
4. Presupuesto base de licitación:
a) Importe estimativo: 1.041.837.808 pesetas.
5. Garantías:
a) Provisional: 20.836.756 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Avenida República Argentina, número 43, primera.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: (95) 455 49 00.
e) Telefax: (95) 455 80 75.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Antes de los seis últimos días de la fecha de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupos A, G; subgrupos 2, 4; categoría e, e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: El día 11 de abril de 1997, a las trece horas.
b) Documentación a presentar: La prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2.ª Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, número 3.
c) Localidad: 41004 Sevilla.
d) Fecha: El día 17 de julio de 1997.
e) Hora: Once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
12. Declaración de urgencia: El contrato de obra de este anuncio ha sido declarado de urgencia, a los efectos prevenidos en el artículo 72 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: El día 30 de enero de 1997.
Sevilla, 17 de enero de 1997.-El Director general, Blas González González.-7.816.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid