Está Vd. en

Documento BOE-B-1997-478

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se convoca la licitación del contrato de obra civil de instalación de lavadero en la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada.

Publicado en:
«BOE» núm. 13, de 15 de enero de 1997, páginas 788 a 788 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Administración Local
Referencia:
BOE-B-1997-478

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Negociado de Contratación.

c) Expediente número 1.17.C.96.

2. Objeto del contrato:

a) Obra civil de instalación de lavadero en la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada.

b) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses como máximo.

3. a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.026.080 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 280.521 pesetas. Definitiva: 561.943 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Negociado de Contratación del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

b) Plaza de España, 1.

c) Fuenlabrada 28944 Madrid.

d) Teléfono: 692 95 95.

e) Telefax: 615 52 23.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día final de la recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación exigida: No se exige.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del primer día hábil siguiente (excepto sábado) al décimo tercer día natural contado a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Negociado de Contratación Municipal (ver punto 6).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la fecha de adjudicación definitiva.

e) Se admiten variantes que mejoren los pliegos de condiciones.

9. Apertura de las ofertas: En la Casa Consistorial, a las doce horas del segundo día hábil (excepto sábados) del día límite de presentación de ofertas, en la dirección indicada en el punto 6.

10. Los importes de los anuncios legalmente obligatorios serán por cuenta del adjudicatario.

Podrán presentarse reclamaciones a los pliegos, en el plazo de cuatro días, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Fuenlabrada, 9 de enero de 1997.-El Alcalde, José Quintanar Viar.-1.626.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid