Está Vd. en

Documento BOE-B-1997-7874

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto. Expediente 1088/96.

Publicado en:
«BOE» núm. 127, de 28 de mayo de 1997, páginas 9967 a 9967 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1997-7874

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1088/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rehabilitación de la instalación eléctrica en el edificio de Juzgados, calle Llamaquique, Oviedo.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).

d) Plazo de ejecución: Cinco meses y medio.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 39.517.976 pesetas.

5. Garantía provisional: 790.360 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Teléfono: 537 24 05 - 537 24 36 y 537 24 10.

e) Telefax: 534 39 98.

f) Fecha límite: Día 27 de junio de 1997, hasta las catorce treinta horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Día 7 de julio de 1997, hasta las catorce horas.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada por calle Manzana).

3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Día 14 de julio de 1997.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 19 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Ramón García Mena.-30.870.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid