Está Vd. en

Documento BOE-B-1997-8404

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para adjudicación del contrato de obras de reparación de cubiertas planas en la Facultad de Medicina, Aulario e Interfacultades.

Publicado en:
«BOE» núm. 134, de 5 de junio de 1997, páginas 10559 a 10559 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Universidades
Referencia:
BOE-B-1997-8404

TEXTO

Se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras de reparación de cubiertas planas en la Facultad de Medicina, Aulario e Interfacultades, de la Universidad de Zaragoza.

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN

1. Presupuesto base de licitación: 49.944.922 pesetas.

2. Garantía provisional: 998.898 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá el concurso, el de prescripciones técnicas y el modelo de proposición económica podrán ser examinados en la Unidad Técnica de Construcciones (calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza).

4. Presentación de proposiciones: Se entregarán en el Registro General de la Universidad de Zaragoza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán por correo según el procedimiento que consta en el pliego, en el plazo de veintisiete días, contando dicho plazo desde el día de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», antes de las trece horas del último día.

5. Apertura de proposiciones: Se verificará por la Mesa de Contratación de la citada Universidad a las diez horas del tercer día hábil siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de proposiciones.

6. Documentación que deberán presentar los licitadores: La preceptiva a que se hace referencia en las bases del concurso.

7. El importe de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» será por cuenta del adjudicatario.

Zaragoza, 3 de junio de 1997.-El Rector, Juan José Badiola Díez.-33.997.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid