Está Vd. en

Documento BOE-B-1997-9969

Resolución de la Subsecretaría de Justicia por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

Publicado en:
«BOE» núm. 154, de 28 de junio de 1997, páginas 12258 a 12258 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1997-9969

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1057-96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de nuevo Palacio de Justicia de Cáceres.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Ronda de San Francisco, Cáceres.

d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 1.250.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 25.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, número 46, 3.ª planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfonos: 537 24 05/537 24 36/537 24 10.

e) Telefax: 534 39 98.

f) Fecha límite: Día 15 de agosto de 1997.

7. Requisitos específicios del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos, categoría f; grupo J, subgrupo 2, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 22 de agosto de 1997.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2.ª Domicilio: Calle San Bernardo, número 45 (entrada por calle Manzana).

3.ª Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, número 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Día 3 de septiembre de 1997.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 27 de junio de 1997.-El Subsecretario, Ramón García Mena.-39.668.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid