BOE-B-1998-294 Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto (contratación anticipada año 1998), para la adjudicación del contrato de obras que se cita.

Documento BOE-B-1998-294

Publicado en:: «BOE» núm. 8, de 9 de enero de 1998, páginas 240 a 240 (1 pág.)
Sección:: V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:: Ministerio de Defensa
Referencia:: BOE-B-1998-294

Texto

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Cuartel General del Ejército de Tierra. Comandancia Central de Obras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Económico-Administrativa de la Comandancia Central de Obras.

c) Número de expediente: 00-150/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de adaptación a la norma eléctrica del edificio principal en la Escuela Superior del Ejército, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Escuela Superior del Ejército, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA incluido, 18.995.491 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 379.910 pesetas; definitiva, 759.820 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Sección Económico-Administrativa de la Comandancia Central de Obras.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6. c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Teléfono: 521 29 60, extensión 2235.

e) Telefax: 532 22 87.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El día anterior a finalizar el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La enumerada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apartados a), b) y c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Mesa de Contratación de la Dirección de Infraestructura del Cuartel General del Ejército de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, número 6.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Fecha: El primer día hábil transcurridos treinta días naturales, aproximadamente, de la publicación de este anuncio.

e) Hora: A las once.

10. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 19 de diciembre de 1997.-El Coronel Ingeniero-Comandante, Eduardo López Quintanilla.-73.976.

Análisis