Está Vd. en

Documento BOE-B-1998-29904

Orden de 23 de marzo de 1998 por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto. Expediente: 1005/98.

Publicado en:
«BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 1998, páginas 4889 a 4889 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1998-29904

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1005/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de

acondicionamiento de la planta de semisótano y obras varias

en el Palacio de la Audiencia de Badajoz.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.

d) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

55.419.473 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.108.389 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfono: (91) 390 49 74.

e) Telefax: (91) 534 39 98.

f) Fecha límite: Vigésimo día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera

festivo o sábado se prorrogará hasta el siguiente

hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C,

subgrupos4y6,categoría C.

b) Otros requisitos: Los indicados en las

cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas

particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del vigésimo sexto día natural a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera

festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,

según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. ª Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2. ª Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).

3. ª Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado o

festivo se prorrogará hasta el siguiente hábil.

e) Hora: Once quince.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 1998.-P. D., (Orden

de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón

García Mena.- 16.510.

ANÁLISIS

Tipo:
Subastas y Concursos de Obras y Servicios

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid