Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 14. "Comunicaciones y postes SOS"

del proyecto constructivo titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo

Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril

de 1995.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I subgrupo 5, en

categoría c; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.009.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en los documentos: "Modificación de obra XII.

Tramo: Rande-Puxeiros. Tomo 21. Anejo 20. Barrera

rígida de seguridad" del proyecto titulado "Autopista

del Atlántico. Proyecto constructivo tramo

Rande-Puxeiros", aprobado por la Dirección General

de Carreteras del Ministerio de Fomento por

Resolución de 3 de noviembre de 1997, y en el tomo

XIII. "Barrera rígida de seguridad" del proyecto

titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto

constructivo. Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón",

aprobado por la Dirección General de Carreteras

del Ministerio de Fomento, por Resolución de 25

de octubre de 1996.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver punto 1. Tendrá lugar

por la Mesa de Contratación, en el domicilio social

de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", en acto público, la del

sobre número 2, a las doce horas del día en que

se cumplan los diez días naturales computados a

partir del siguiente, inclusive, a la fecha de

terminación del plazo de presentación de ofertas, o si

fuere sábado o inhábil en el primer día hábil

siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del

día en que se cumplan los veinte días naturales

computados a partir del siguiente, inclusive, a la

fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere

sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.010.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en los documentos Tomo 23, anejo 22.

"Comunicaciones y postes SOS" del proyecto titulado

"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo

Rande-Puxeiros", aprobado por la Dirección

General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas,

Transportes y Medio Ambiente por Resolución de

31 de enero de 1994, y en el tomo 12. "Proyecto

de comunicaciones y postes SOS" del proyecto

titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto

constructivo. Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón",

aprobado por la Dirección General de Carreteras,

del Ministerio de Fomento, por Resolución de 25

de octubre de 1996.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resoluciones aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras. Dichos documentos estarán a

disposición de los licitadores, para su examen, durante

el plazo de presentación de proposiciones, entre

las nueve y las catorce horas de todos los días

laborables, excepto sábados, en las oficinas del domicilio

social de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima". Se facilitarán

gratuitamente a los licitadores el pliego de cláusulas

particulares y bases, con sus anexos, incluido el

modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 7, en

categoría c; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.008.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 11. "Señalización y balizamiento" del

proyecto constructivo titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto Constructivo. Tramo Miño-Fene",

aprobado por la Dirección General de Carreteras

del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y

Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril

de 1995.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver punto 1. Tendrá lugar

por la Mesa de Contratación, en el domicilio social

de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", en acto público, la del

sobre número 2, a las doce horas del día en que

se cumplan los diez días naturales computados a

partir del siguiente, inclusive, a la fecha de

terminación del plazo de presentación de ofertas, o si

fuere sábado o inhábil en el primer día hábil

siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del

día en que se cumplan los veinte días naturales

computados a partir del siguiente, inclusive, a la

fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere

sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.007.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en los documentos tomo 20. Anejo 19.

"Señalización, balizamiento y barrera de seguridad flexible"

del proyecto titulado "Autopista del Atlántico.

Proyecto constructivo. Tramo Rande-Puxeiros",

aprobado por la Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente por Resolución de 31 de enero de 1994

y en tomo XI. "Proyecto de señalización y

balizamiento" del proyecto titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo:

Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la

Dirección General de Carreteras del Ministerio de

Fomento por Resolución de 25 de octubre de 1996.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Cuatro

meses para las definidas en el tomo 20, anejo 19.

"Señalización, balizamiento y barrera de seguridad

flexible", del proyecto titulado "Autopista del

Atlántico". Proyecto constructivo. Tramo:

Rande-Puxeiros", y un mes para las del tomo X "Proyecto de

señalización y balizamiento" del proyecto titulado

"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo.

Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón"; los

licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resoluciones aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras. Dichos documentos estarán a

disposición de los licitadores, para su examen, durante

el plazo de presentación de proposiciones, entre

las nueve y las catorce horas de todos los días

laborables, excepto sábados, en las oficinas del domicilio

social de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima". Se facilitarán

gratuitamente a los licitadores el pliego de cláusulas

particulares y bases, con sus anexos, incluido el

modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir, justificar las condiciones de capacidad económica,

financiera y técnica que se determinan en el pliego

de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce treinta horas del día en que

se cumplan los diez días naturales computados a

partir del siguiente, inclusive, a la fecha de

terminación del plazo de presentación de ofertas, o si

fuere sábado o inhábil en el primer día hábil

siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del

día en que se cumplan los veinte días naturales

computados a partir del siguiente, inclusive, a la

fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere

sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.006.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 13. "Energía eléctrica e iluminación"

del proyecto constructivo titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo

Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes

y Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril

de 1995.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, en

categoría c; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.005.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 10. "Revestimientos y plantaciones" del

proyecto constructivo titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto constructivo tramo Miño-Fene",

aprobado por la Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio

Ambiente por Resolución de 21 de abril de 1995.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 3.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, en

categoría e; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir, justificar las condiciones de capacidad económica,

financiera y técnica que se determinan en el pliego

de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.004.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (Código Postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 15. "Cerramientos" del proyecto

constructivo titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto

constructivo. Tramo Miño-Fene", aprobado por la

Dirección General de Carreteras del Ministerio de

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por

Resolución de 21 de abril de 1995.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 1.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.003.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el documento "Modificación de Obra IV. Tramo

Miño-Fene. Tomo número 12: Barrera rígida de

seguridad" del proyecto constructivo titulado

"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo

Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento por

Resolución de 2 de febrero de 1998.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la

provincia de A Coruña.

d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 2.500.000 pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en

categoría e; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.002.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 14. "Revestimientos y plantaciones" del

proyecto constructivo titulado "Autopista del

Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo

Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la Dirección

General de Carreteras del Ministerio de Fomento

por Resolución de 25 de octubre de 1996.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Vigo, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 1.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.001.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 22, anejo 21. "Iluminación" del proyecto

constructivo titulado "Autopista del Atlántico.

Proyecto constructivo tramo Rande-Puxeiros",

aprobado por la Dirección General de Carreteras del

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio

Ambiente por Resolución de 31 de enero de 1994.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 2.000.000 de pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, en

categoría c; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.013.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el anejo 23. "Cerramientos" del proyecto

constructivo titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto

constructivo. Tramo Rande-Puxeiros", aprobado por

la Dirección General de Carreteras del Ministerio

de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

por Resolución de 31 de enero de 1994.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales

de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 500.000 pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación

de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.015.

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.

Anuncio de licitación de obras

1. Entidad adjudicadora:

a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria

Española, Sociedad Anónima", con domicilio social

en (código postal 15004), A Coruña (España), calle

Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914

y telefax (981) 25 66 61.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de

la ejecución de las obras complementarias definidas

en el tomo 11. "Proyecto de cerramientos" del

proyecto constructivo titulado "Autopista del Atlántico.

Proyecto constructivo. Tramo

Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la Dirección

General de Carreteras del Ministerio de Fomento por

Resolución de 25 de octubre de 1996.

b) No.

c) Lugar de ejecución: Término municipal de

Vigo, de la provincia de Pontevedra.

d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,

los licitadores podrán ofertar un plazo menor.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso

en procedimiento abierto.

c) Forma de adjudicación: Según los criterios

que figuran enumerados en la base 7 del pliego

de cláusulas particulares y bases.

4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará

el concursante.

5. Garantías:

a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,

por importe de 500.000 pesetas.

b) Definitiva: Para el otorgamiento del

contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del

adjudicatario, y

c) Modalidades: En cualquiera de las

establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de

bases.

6. Obtención de documentación e información:

a), b), c), d) y e): Ver 1.

f) Documentación a disposición de los

licitadores y fecha límite de obtención de documentos

e información: El pliego de cláusulas particulares

y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo

de contrato de obras, además del proyecto y

resolución aprobatoria de la Dirección General de

Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos

documentos estarán a disposición de los licitadores, para

su examen, durante el plazo de presentación de

proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de

todos los días laborables, excepto sábados, en las

oficinas del domicilio social de "Autopistas del

Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad

Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores

el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus

anexos, incluido el modelo de contrato de obras.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en

categoría d; a aquellas empresas no españolas de países

integrados en la Unión Europea que no estén

clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados

no miembros de la Unión Europea se les exigirán

los requisitos y documentación señalados en la

legislación de contratos de las Administraciones

Públicas.

b) Otros requisitos: Los licitadores deberán

reunir y justificar las condiciones de capacidad

económica, financiera y técnica que se determinan en

el pliego de cláusulas particulares y bases.

c) Agrupación de empresas: De resultar

adjudicataria de las obras una agrupación de empresas

deberá constituirse por escritura pública en unión

temporal de empresas.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce

horas del último de los días en que se cumplan

los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser

éste sábado o inhábil), computados a partir del

siguiente, inclusive, al de la fecha de

publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del

Estado".

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones económicas y de plazo de ejecución se

formularán de estricta conformidad con el modelo del

anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,

complementadas con los cuadros de precios y

presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al

modelo del anexo 7. Idioma español.

c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación

en mano en las oficinas del domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", o envío por Correo a su

dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego

de bases.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la

fecha de apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas:

a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la

Mesa de Contratación, en el domicilio social de

"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,

Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre

número 2, a las doce horas del día en que se cumplan

los diez días naturales computados a partir del

siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del

plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado

o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del

sobre número 3, a las doce horas del día en que

se cumplan los veinte días naturales computados

a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura

del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil

en el primer día hábil siguiente.

10. Otras informaciones:

a) Financiación y pago de las obras: Pagos

según lo establecido en el modelo de contrato.

11. Gastos de anuncios: La entidad

adjudicadora.

A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.014.

GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES,

SOCIEDAD ANÓNIMA

Anuncio por el que se hace pública la licitación

de un contrato

1. Entidad adjudicadora: "Gestió

d'Infraestructures, Sociedad Anónima", empresa pública de la

Generalidad de Cataluña.

2. Objeto:

a) Descripción: Ejecución de las obras del

refuerzo. Refuerzo del firme, carretera GI-400 de

la Collada de Toses a Alp por Supermolina, puntos

kilométricos 6,890 al 18,463. Tramo: La

Molina-Alp. Clave: RG-98060.

c) Lugar de ejecución: Cerdanya.

d) Plazo de ejecución: Tres meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 202.218.447

pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).

5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional

equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

El pliego de bases del concurso, así como el proyecto

de las obras, quedarán expuestos durante el plazo

de presentación de las proposiciones, entre las nueve

y las trece horas, de los días laborables en las

oficinas de:

a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures,

Sociedad Anónima".

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Teléfono: 93 444 44 44.

e) Fax: 93 419 54 17.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Se exigirá la siguiente clasificación:

Clasificación, grupo G, subgrupo 4, categoría e.

b) Se solicitarán los medios de acreditación de

la solvencia económica, financiera y técnica

previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo, en los términos que figuran en

el pliego de bases.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: 1 de junio de 1998, a las trece

horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en

el pliego de bases.

c) Lugar de presentación: En la dirección

indicada en el punto 6.

d) El licitador estará obligado a mantener su

oferta durante cuatro meses, contados a partir de

la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Cada concursante podrá presentar una oferta

(la oferta base) y todas las variantes que estime

oportunas, siempre que estén adecuadamente

separadas y diferenciadas.

También se admitirán las proposiciones

presentadas en Correos de acuerdo con lo prevé el

apartado 4.2 del pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el punto 6, a las once quince

horas del día 9 de junio de 1998.

10.

11. Los gastos del anuncio serán a cargo del

adjudicatario del contrato.

Barcelona, 4 de mayo de 1998.-El Director

general, Xabier Borràs Gabarró.-24.028.