AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 14. "Comunicaciones y postes SOS"
del proyecto constructivo titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo
Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril
de 1995.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I subgrupo 5, en
categoría c; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.009.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en los documentos: "Modificación de obra XII.
Tramo: Rande-Puxeiros. Tomo 21. Anejo 20. Barrera
rígida de seguridad" del proyecto titulado "Autopista
del Atlántico. Proyecto constructivo tramo
Rande-Puxeiros", aprobado por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento por
Resolución de 3 de noviembre de 1997, y en el tomo
XIII. "Barrera rígida de seguridad" del proyecto
titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto
constructivo. Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón",
aprobado por la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento, por Resolución de 25
de octubre de 1996.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver punto 1. Tendrá lugar
por la Mesa de Contratación, en el domicilio social
de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", en acto público, la del
sobre número 2, a las doce horas del día en que
se cumplan los diez días naturales computados a
partir del siguiente, inclusive, a la fecha de
terminación del plazo de presentación de ofertas, o si
fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del
día en que se cumplan los veinte días naturales
computados a partir del siguiente, inclusive, a la
fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere
sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.010.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en los documentos Tomo 23, anejo 22.
"Comunicaciones y postes SOS" del proyecto titulado
"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo
Rande-Puxeiros", aprobado por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente por Resolución de
31 de enero de 1994, y en el tomo 12. "Proyecto
de comunicaciones y postes SOS" del proyecto
titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto
constructivo. Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón",
aprobado por la Dirección General de Carreteras,
del Ministerio de Fomento, por Resolución de 25
de octubre de 1996.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resoluciones aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras. Dichos documentos estarán a
disposición de los licitadores, para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las catorce horas de todos los días
laborables, excepto sábados, en las oficinas del domicilio
social de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima". Se facilitarán
gratuitamente a los licitadores el pliego de cláusulas
particulares y bases, con sus anexos, incluido el
modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 7, en
categoría c; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.008.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 11. "Señalización y balizamiento" del
proyecto constructivo titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto Constructivo. Tramo Miño-Fene",
aprobado por la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril
de 1995.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver punto 1. Tendrá lugar
por la Mesa de Contratación, en el domicilio social
de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", en acto público, la del
sobre número 2, a las doce horas del día en que
se cumplan los diez días naturales computados a
partir del siguiente, inclusive, a la fecha de
terminación del plazo de presentación de ofertas, o si
fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del
día en que se cumplan los veinte días naturales
computados a partir del siguiente, inclusive, a la
fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere
sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.007.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en los documentos tomo 20. Anejo 19.
"Señalización, balizamiento y barrera de seguridad flexible"
del proyecto titulado "Autopista del Atlántico.
Proyecto constructivo. Tramo Rande-Puxeiros",
aprobado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente por Resolución de 31 de enero de 1994
y en tomo XI. "Proyecto de señalización y
balizamiento" del proyecto titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo:
Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Fomento por Resolución de 25 de octubre de 1996.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Cuatro
meses para las definidas en el tomo 20, anejo 19.
"Señalización, balizamiento y barrera de seguridad
flexible", del proyecto titulado "Autopista del
Atlántico". Proyecto constructivo. Tramo:
Rande-Puxeiros", y un mes para las del tomo X "Proyecto de
señalización y balizamiento" del proyecto titulado
"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo.
Tramo: Puxeiros-intercambiador de Rebullón"; los
licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resoluciones aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras. Dichos documentos estarán a
disposición de los licitadores, para su examen, durante
el plazo de presentación de proposiciones, entre
las nueve y las catorce horas de todos los días
laborables, excepto sábados, en las oficinas del domicilio
social de "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima". Se facilitarán
gratuitamente a los licitadores el pliego de cláusulas
particulares y bases, con sus anexos, incluido el
modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir, justificar las condiciones de capacidad económica,
financiera y técnica que se determinan en el pliego
de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce treinta horas del día en que
se cumplan los diez días naturales computados a
partir del siguiente, inclusive, a la fecha de
terminación del plazo de presentación de ofertas, o si
fuere sábado o inhábil en el primer día hábil
siguiente; y la del sobre número 3, a las doce horas del
día en que se cumplan los veinte días naturales
computados a partir del siguiente, inclusive, a la
fecha de apertura del sobre número 2, o si fuere
sábado o inhábil en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.006.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 13. "Energía eléctrica e iluminación"
del proyecto constructivo titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo
Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente por Resolución de 21 de abril
de 1995.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 2.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, en
categoría c; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.005.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 10. "Revestimientos y plantaciones" del
proyecto constructivo titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto constructivo tramo Miño-Fene",
aprobado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente por Resolución de 21 de abril de 1995.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Dos meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 3.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, en
categoría e; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir, justificar las condiciones de capacidad económica,
financiera y técnica que se determinan en el pliego
de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.004.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (Código Postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 15. "Cerramientos" del proyecto
constructivo titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto
constructivo. Tramo Miño-Fene", aprobado por la
Dirección General de Carreteras del Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente por
Resolución de 21 de abril de 1995.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 1.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.003.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el documento "Modificación de Obra IV. Tramo
Miño-Fene. Tomo número 12: Barrera rígida de
seguridad" del proyecto constructivo titulado
"Autopista del Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo
Miño-Fene", aprobado por la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento por
Resolución de 2 de febrero de 1998.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Miño, Pontedeume, Cabanas y Fene, de la
provincia de A Coruña.
d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 2.500.000 pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 5, en
categoría e; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.002.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 14. "Revestimientos y plantaciones" del
proyecto constructivo titulado "Autopista del
Atlántico. Proyecto constructivo. Tramo
Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento
por Resolución de 25 de octubre de 1996.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Vigo, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 1.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 6, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.001.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 22, anejo 21. "Iluminación" del proyecto
constructivo titulado "Autopista del Atlántico.
Proyecto constructivo tramo Rande-Puxeiros",
aprobado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio
Ambiente por Resolución de 31 de enero de 1994.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 2.000.000 de pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 1, en
categoría c; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.013.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el anejo 23. "Cerramientos" del proyecto
constructivo titulado "Autopista del Atlántico. Proyecto
constructivo. Tramo Rande-Puxeiros", aprobado por
la Dirección General de Carreteras del Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
por Resolución de 31 de enero de 1994.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales
de Vigo y Redondela, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Tres meses,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 500.000 pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de publicación
de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.015.
AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO,
CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S. A.
Anuncio de licitación de obras
1. Entidad adjudicadora:
a) "Autopistas del Atlántico, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima", con domicilio social
en (código postal 15004), A Coruña (España), calle
Alfredo Vicenti, número 15, teléfono (981) 14914
y telefax (981) 25 66 61.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: La contratación de
la ejecución de las obras complementarias definidas
en el tomo 11. "Proyecto de cerramientos" del
proyecto constructivo titulado "Autopista del Atlántico.
Proyecto constructivo. Tramo
Puxeiros-intercambiador de Rebullón", aprobado por la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento por
Resolución de 25 de octubre de 1996.
b) No.
c) Lugar de ejecución: Término municipal de
Vigo, de la provincia de Pontevedra.
d) Plazo de ejecución de las obras: Un mes,
los licitadores podrán ofertar un plazo menor.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación y b) Procedimiento: Concurso
en procedimiento abierto.
c) Forma de adjudicación: Según los criterios
que figuran enumerados en la base 7 del pliego
de cláusulas particulares y bases.
4. Presupuesto base de licitación: Lo ofertará
el concursante.
5. Garantías:
a) Provisional: Para tomar parte en el concurso,
por importe de 500.000 pesetas.
b) Definitiva: Para el otorgamiento del
contrato, por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario, y
c) Modalidades: En cualquiera de las
establecidas en el pliego de cláusulas particulares y de
bases.
6. Obtención de documentación e información:
a), b), c), d) y e): Ver 1.
f) Documentación a disposición de los
licitadores y fecha límite de obtención de documentos
e información: El pliego de cláusulas particulares
y bases del concurso, con sus anexos, incluso modelo
de contrato de obras, además del proyecto y
resolución aprobatoria de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. Dichos
documentos estarán a disposición de los licitadores, para
su examen, durante el plazo de presentación de
proposiciones, entre las nueve y las catorce horas de
todos los días laborables, excepto sábados, en las
oficinas del domicilio social de "Autopistas del
Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima". Se facilitarán gratuitamente a los licitadores
el pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, incluido el modelo de contrato de obras.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo G, subgrupo 6, en
categoría d; a aquellas empresas no españolas de países
integrados en la Unión Europea que no estén
clasificadas y a las empresas extranjeras de Estados
no miembros de la Unión Europea se les exigirán
los requisitos y documentación señalados en la
legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Otros requisitos: Los licitadores deberán
reunir y justificar las condiciones de capacidad
económica, financiera y técnica que se determinan en
el pliego de cláusulas particulares y bases.
c) Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
8. Presentación de las ofertas o de las
solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del último de los días en que se cumplan
los veintiséis días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de
publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado".
b) Documentación a presentar: Las
proposiciones económicas y de plazo de ejecución se
formularán de estricta conformidad con el modelo del
anexo 8 al pliego de cláusulas particulares y bases,
complementadas con los cuadros de precios y
presupuesto a que el pliego se refiere ajustados al
modelo del anexo 7. Idioma español.
c) Lugar de presentación: Ver 1. Presentación
en mano en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", o envío por Correo a su
dirección, de conformidad con lo dispuesto en el pliego
de bases.
d) Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la
fecha de apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas:
a), b), c), d) y e): Ver 1. Tendrá lugar por la
Mesa de Contratación, en el domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española,
Sociedad Anónima", en acto público, la del sobre
número 2, a las doce horas del día en que se cumplan
los diez días naturales computados a partir del
siguiente, inclusive, a la fecha de terminación del
plazo de presentación de ofertas, o si fuere sábado
o inhábil en el primer día hábil siguiente; y la del
sobre número 3, a las doce horas del día en que
se cumplan los veinte días naturales computados
a partir del siguiente, inclusive, a la fecha de apertura
del sobre número 2, o si fuere sábado o inhábil
en el primer día hábil siguiente.
10. Otras informaciones:
a) Financiación y pago de las obras: Pagos
según lo establecido en el modelo de contrato.
11. Gastos de anuncios: La entidad
adjudicadora.
A Coruña, 29 de abril de 1998.-24.014.
GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES,
SOCIEDAD ANÓNIMA
Anuncio por el que se hace pública la licitación
de un contrato
1. Entidad adjudicadora: "Gestió
d'Infraestructures, Sociedad Anónima", empresa pública de la
Generalidad de Cataluña.
2. Objeto:
a) Descripción: Ejecución de las obras del
refuerzo. Refuerzo del firme, carretera GI-400 de
la Collada de Toses a Alp por Supermolina, puntos
kilométricos 6,890 al 18,463. Tramo: La
Molina-Alp. Clave: RG-98060.
c) Lugar de ejecución: Cerdanya.
d) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 202.218.447
pesetas (IVA del 16 por 100 incluido).
5. Garantías: Se exigirá una garantía provisional
equivalente al 2 por 100 del importe de licitación.
6. Obtención de documentación e información:
El pliego de bases del concurso, así como el proyecto
de las obras, quedarán expuestos durante el plazo
de presentación de las proposiciones, entre las nueve
y las trece horas, de los días laborables en las
oficinas de:
a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures,
Sociedad Anónima".
b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Fax: 93 419 54 17.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Se exigirá la siguiente clasificación:
Clasificación, grupo G, subgrupo 4, categoría e.
b) Se solicitarán los medios de acreditación de
la solvencia económica, financiera y técnica
previstos en los artículos 16 y 17 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, en los términos que figuran en
el pliego de bases.
8. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite: 1 de junio de 1998, a las trece
horas.
b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de bases.
c) Lugar de presentación: En la dirección
indicada en el punto 6.
d) El licitador estará obligado a mantener su
oferta durante cuatro meses, contados a partir de
la fecha de apertura de las proposiciones.
e) Cada concursante podrá presentar una oferta
(la oferta base) y todas las variantes que estime
oportunas, siempre que estén adecuadamente
separadas y diferenciadas.
También se admitirán las proposiciones
presentadas en Correos de acuerdo con lo prevé el
apartado 4.2 del pliego de bases.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el punto 6, a las once quince
horas del día 9 de junio de 1998.
10.
11. Los gastos del anuncio serán a cargo del
adjudicatario del contrato.
Barcelona, 4 de mayo de 1998.-El Director
general, Xabier Borràs Gabarró.-24.028.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid