Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Mediante esta Resolución, se convoca subasta,

en procedimiento abierto y tramitación ordinaria,

para la adjudicación del contrato de obras citado

anteriormente.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

85.000.000 de pesetas, distribuido en dos

anualidades: Año 1998, 30.000.000 de pesetas; año 1999,

55.000.000 de pesetas.

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de cuatro meses, estando prevista su

iniciación a partir del acta de comprobación del

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos, estarán de manifiesto al público

durante el plazo de presentación de proposiciones, en

el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid.

4. Fianza provisional: Será del 2 por 100 del

presupuesto de licitación, es decir, 1.700.000

pesetas.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

subgrupo 4, categoría e.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se

presentarán, en mano, en el Registro de Entrada del lugar

indicado en el punto 3, donde se podrá consultar

todo tipo de documentación.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigesimo

sexto natural desde la publicación de este anuncio

en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar, en acto público, el día 25 de junio de

1998, a partir de las diez horas, en el salón de

actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de mayo de 1998.-El Director

general, Francisco Manuel Salazar-Simpson

Bos.-25.408.