Mediante esta Resolución se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para
la adjudicación del contrato de obras citado
anteriormente.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de la obra antes
indicada, con un presupuesto de contrata de
25.209.839 pesetas.
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación de
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones en el Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfonos 91 322 39 34
y 91 322 39 33, fax 91 322 39 52, así como en
la Secretaría de la JSP de Asturias, calle General
Yagüe, número 5, 33004 Oviedo.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 6, categoría d.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 22 de septiembre
de 1998, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, calle Amador de los Ríos, número 7,
28010 Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 29 de julio de 1998.-El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.- 41.705.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid