Edukia ez dago euskaraz
Mediante esta Resolución, se convoca subasta,
en procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
para la adjudicación del contrato de obras citado
anteriormente.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de la obra antes
indicada, con un presupuesto de contrata de 49.900.556
pesetas.
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de tres meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación de
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones en el Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid; teléfono 91 322 39 34
y 91 322 39 33; fax 91 322 39 52; así como en
la Secretaría de la Comisaría Provincial de
Santander, sita en la avenida del Deporte, sin número,
39012 Santander.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo I,
subgrupo 6, categoría d; grupo C, subgrupo 4,
categoría d.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano, en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sito en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público, el día 22 de septiembre
de 1998, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, calle Amador de los Ríos, número 7,
28010 Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 29 de julio de 1998.-El Director general,
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.-41.711.
Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia
Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril