Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Contido non dispoñible en galego
Mediante esta Resolución se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
conforme a los artículos 70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995
de Contratos de Administraciones Públicas, para
la adjudicación del contrato de obras citado
anteriormente.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, conforme a los artículos
70.3 y 70.4 de la Ley 13/1995 Ley de Contratos
de Administraciones Públicas, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
14.977.488 pesetas.
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación del
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos, estarán de manifiesto al público
durante el plazo de presentación de proposiciones, en
el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono
91 322 39 34-33 y fax 91 322 39 52, así como en
la Secretaría de la Comisaría Provincial de Córdoba,
sita en avenida Doctor Fléming, 2, 14004 Córdoba.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: No precisa.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, número
21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural, desde la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 19 de enero de
1999, a partir de las diez horas, en el salón de
actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 17 de noviembre de 1998.-El Director
general de Administración de la Seguridad, por
suplencia (Resolución de 18 de septiembre de 1998,
de la Secretaría de Estado de Seguridad), el Director
del Gabinete de la Secretaría de Estado, Fernando
Benzo Sáinz.- 60.291.
Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
