Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Pleno de la Corporación de 4

de diciembre de 1998 se convoca concurso, con

procedimiento abierto, al amparo de los artículos

75 y 86 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de

Contratos de las Administraciones Públicas, para

la adjudicación del contrato de obras

correspondientes a proyecto de renovación del alumbrado

público de la Gran Vía Jaume I y viales adyacentes.

El pliego de cláusulas administrativas generales

reguladoras del contrato de obras fue aprobado por el

Pleno de la Corporación en sesión de 14 de julio

de 1998 y expuesto al público mediante las

publicaciones reglamentarias, sin que se haya producido

ninguna alegación en contra durante el plazo

establecido al efecto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.

c) Número de expediente: 989/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras correspondientes al proyecto de renovación

del alumbrado público de la Gran Vía Jaume I y

viales adyacentes.

b) Lugar de ejecución: Término municipal de

Girona.

c) Plazo de ejecución: Tres meses contados a

partir del día natural siguiente a la fecha de

adjudicación del contrato y, en su caso, de la firma

del acta de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria y publicación urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Se establece

un tipo de licitación de 115.186.152 pesetas, IVA

incluido, a la baja. Con cargo a la partida 9920

4300 601.00 del presupuesto municipal.

5. Garantías:

a) Provisional: Equivalente al 2 por 100 del

presupuesto de contrato o precio de licitación.

b) Definitiva: 4 por 100 del precio de

adjudicación del contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona.

b) Domicilio: Plaza del Vi, 1.

c) Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Teléfonos: 972-41 90 22 y 972-41 90 23.

e) Telefax: 972-41 90 48 (Secretaría) y

972-41 90 16 (Registro General).

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A partir del día 15 de diciembre y

hasta la finalización del plazo de presentación de

proposiciones.

7. Requisitos específicos de los licitadores: Los

contratistas deberán estar clasificados en los

siguientes grupos y subgrupos:

Grupo G, subgrupo 6, categoría c.

Grupo I, subgrupo 6, categoría c.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de

presentación de proposiciones será de veintiséis días

naturales a contar desde la fecha de publicación

del último anuncio en los boletines oficiales.

b) Documentación a presentar: Las

proposiciones se presentarán en dos sobres cerrados. En el

sobre número 1 serán incluidos los documentos

relacionados en la cláusula XIV, a excepción de la oferta

económica. En el sobre número 2 figurará la

proposición económica ajustada al modelo inserto en

la cláusula XXI del pliego.

c) Lugar de presentación:

1. ª Entidad: Ayuntamiento de Girona.

2. ª Domicilio: Plaza del Vi, 1.

3. ª Localidad y código postal: Girona 17004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): Durante todo

el período de vigencia del contrato.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Girona. Sala de

Comisión de Gobierno.

b) Domicilio: Plaza del Vi, 1.

c) Localidad: 17004 Girona.

d) Fecha: Primer día hábil siguiente al de

finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Si el día de finalización del plazo de presentación

de ofertas o el día de apertura recaen en sábado

o festivo, estas fechas se trasladarán al día hábil

siguiente.

e) Hora: Las trece.

10. Gastos de anuncios: A cargo del

adjudicatario del servicio (cláusula V).

Los documentos se presentarán con sus originales

o con testimonios notariales, con la observación

de que no se admitirán fotocopias, si no han sido

compulsadas con anterioridad por el Secretario

general del Ayuntamiento.

Girona, 5 de diciembre de 1998.-El Alcalde,

Joaquim Nadal Farreras.- 63.483.