Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de obras de reforma en el Centro Policial de
la calle Jardines, número 6, de Salamanca.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
49.968.448 pesetas (300.316,42 euros).
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de cuatro meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación del
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17,
fax 91 322 39 52, así como en la Secretaría de
la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, sita
en la calle Felipe II, número 11, 47003 Valladolid.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de contratistas: Grupo C,
subgrupo 6, categoría c; grupo I, subgrupo 6, categoría c.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado
en el punto 3, donde se podrá consultar todo tipo
de documentación, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 29 de julio de 1999,
a partir de las diez horas, en el salón de actos de
la Dirección General de Administración de la
Seguridad, calle Amador de los Ríos, número 7, 28010
Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 11 de junio de 1999.-El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.- 25.860.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid