Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la adjudicación del

contrato de obras de reforma de la Comisaría del distrito

de Carabanchel, calle Padre Amigó, número 3, de

Madrid.

CONDICIONES GENERALES

LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata

de 49.515.080 pesetas (297.591,62 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las

obras será de dos meses y medio, estando prevista

su iniciación a partir del acta de comprobación de

replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos estarán de manifiesto al público durante

el plazo de presentación de proposiciones, en el

Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid. Teléfono: 91 322 39 17.

Fax: 91 322 39 52.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,

subgrupo 4, categoría b; grupo K, subgrupo 5,

categoría d.

6. Modelo de proposición económica: Se hará

de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego

de cláusulas administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano, en el Registro de Entrada del lugar

indicado en el punto 3, donde se podrá consultar todo

tipo de documentación, o bien, en la forma prevista

en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural, desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público, el día 16 de septiembre

de 1999, a partir de las diez horas, en el salón

de actos de la Dirección General de Administración

de la Seguridad, sita en la calle Amador de los

Ríos, 7, 28010 Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 9 de julio de 1999.-P. D. (Orden de 30

de noviembre de 1998), el Director general,

Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 30.239.