Está Vd. en

Documento BOE-B-1999-14010

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto. Expediente 1066/99.

Publicado en:
«BOE» núm. 174, de 22 de julio de 1999, páginas 10489 a 10490 (2 págs.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1999-14010

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1066/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora de las

condiciones de seguridad y diseño de la sala

de calderas e instalación de calefacción en

el edificio de Juzgados de Motilla del Palancar

(Cuenca).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Motilla del Palancar

(Cuenca).

d) Plazo de ejecución: Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

8.594.484 pesetas.

5. Garantía provisional: 171.890 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, tercera

planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.

e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite: 20 de agosto de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los

indicados en las cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de

cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del día 26 de agosto de 1999.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,

según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. ª Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2. ª Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).

3. ª Localidad y código postal: Madrid 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 6 de septiembre de 1999.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.-P. D. (Orden de

29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón

García Mena.- 30.825.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Observaciones:
Obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid