Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de obras de adaptación de antiguo edificio
de Ayudantía de Marina como Comisaría Local de
Policía de Tortosa, Tarragona.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
95.828.778 pesetas (575.942,56 euros).
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de diez meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación del
reglamento.
3. Exhibición de documentos: El proyecto,
pliego de cláusulas administrativas particulares y
demás documentos estarán de manifiesto al
público durante el plazo de presentación de
proposiciones, en el Área de Patrimonio y Arquitectura
de la Dirección General de la Policía, sita en la
calle Rey Francisco, número 21, 28008 Madrid,
teléfono: 91 322 39 17, fax: 91 322 39 52, así
como en la Secretaría de la Comisaría Provincial
de Tarragona, plaza de Orleans, sin número, 43005
Tarragona.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
categoría d.
6. Modelo de proposición económica: Se ajustará
al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del Área de
Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General
de la Policía, sita en calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 16 de septiembre
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, calle Amador de los Ríos,
número 7, 28010 Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 13 de julio de 1999.-El Secretario de
Estado, Ricardo Martí Fluxá.-31.006.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid