Está Vd. en

Documento BOE-B-1999-16822

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto. Expediente 1041/99.

Publicado en:
«BOE» núm. 206, de 28 de agosto de 1999, páginas 11764 a 11764 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1999-16822

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1041/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Restauración de

cubierta en el edificio de la calle Alberto Bosch,

número 4, de Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

d) Plazo de ejecución: Trece semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

21.964.184 pesetas.

5. Garantía provisional: 439.284 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.

e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite: Décimo día natural, a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera festivo o

sábado, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,

categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en las

cláusulas 3.2 y 5.1 del pliego de administrativas

particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del decimotercer día natural, a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera festivo, se

prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,

según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. ª Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2. ª Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).

3. ª Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 14 de septiembre de 1999.

e) Hora: Once treinta.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 1999.-El Subsecretario,

Ramón García Mena.-35.142.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Observaciones:
Obras.
Si final plazo fuera festivo pasa al día siguiente hábil.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid