Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Política

Territorial y Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Gestión Presupuestaria y Contratación.

c) Números de expedientes: Los que se

especifican en el anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los

contratos de operaciones de conservación de

carreteras que se especifican en el anexo y que pertenece

a los expedientes que se mencionan.

c) Lugar de ejecución: Los que se especifican

en el anexo y que pertenecen a los expedientes que

se mencionan.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, el que se especifica en

el anexo para cada uno de los expedientes.

5. Garantías: Provisional, las que se especifican

en el anexo para cada uno de los expedientes.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria

y Contratación.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-6,

planta 1.a

c) Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Teléfono: (93) 495 81 76.

e) Telefax: (93) 495 81 98.

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha límite de presentación

de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

Se exigirá la clasificación que se detalla en el anexo

para cada uno de los expedientes que se mencionan.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece

horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: La

requerida en el pliego de cláusulas administrativas

particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio de Gestión Presupuestaria

y Contratación.

2.o Domicilio: Avenida de Josep

Tarradellas, 2-6, planta 1.a

3.o Localidad y código postal: Barcelona 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,

contados desde la fecha de apertura de las

proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se

admiten variantes o alternativas de los licitadores

respecto a las condiciones o términos de ejecución

del objeto del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General del

Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

b) Domicilio: Avenida de Josep Tarradellas, 2-6.

c) Localidad: 08029 Barcelona.

d) Fecha: El día 14 de diciembre de 1999.

e) Hora: Las diez.

10. Otras Informaciones: Las proposiciones

también se podrán enviar por correo dentro del

plazo de admisión. En este caso se deberá justificar

la fecha de imposición del envío a la oficina de

Correos y anunciar al órgano de contratación la

remisión de la oferta mediante fax o telegrama antes

de las trece horas del mismo día.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de

publicidad del presente anuncio irá a cargo de

adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario

Oficial de las Comunidades Europeas": 18 de octubre

de 1999.

Barcelona, 25 de octubre de 1999.-P. D.

(Resolución de 4 de agosto de 1999, "Diario Oficial

de la Generalidad de Cataluña" de 31 de agosto

de 1998), el Director de Servicios, Ricard Seix i

Creus.-&797.

Anexo

Expediente 2000001900.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización horizontal en tramos de carretera

adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de

Lleida.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 195.742.370 pesetas (1.176.435,34

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.914.847 pesetas

(23.528,70 euros).

Expediente 2000001700.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización horizontal en tramos de carretera

adscritos al Servicios Territorial de Carreteras de

Girona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 182.099.183 pesetas (1.094.438,14

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.641.984 pesetas

(21.888,76 euros).

Expediente 2000002100.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización horizontal en tramos de carretera

adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de

Tarragona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Tarragona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 162.354.652 pesetas (975.771,12

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.247.093 pesetas

(19.515,42 euros).

Expediente 2000001500.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización horizontal en tramos de carretera

adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de

Barcelona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 175.766.170 pesetas (1.056.375,96

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.515.323 pesetas

(21.127,52 euros).

Expediente: 2000002000.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización vertical de barreras de seguridad

en tramos de carretera adscritos al Servicio

Territorial de Carreteras de Lleida.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 190.235.905 pesetas (1.143.340,82

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.804.718 pesetas

(22.866,82 euros).

Expediente 2000001800.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización vertical de barreras de seguridad

en tramos de carretera adscritos al Servicio

Territorial de Carreteras de Girona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 206.651.777 pesetas (1.242.002,20

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 4.133.036 pesetas

(24.840,05 euros).

Expediente: 2000002200.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización vertical de barreras de seguridad

en tramos de carretera adscritos al Servicio

Territorial de Carreteras de Tarragona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Tarragona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 156.633.048 pesetas (941.383,58

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.132.661 pesetas

(18.827,67 euros).

Expediente 2000001600.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de señalización vertical de barreras de seguridad

en tramos de carretera adscritos al Servicio

Territorial de Carreteras de Barcelona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 210.758.463 pesetas (1.266.683,88

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 4.215.169 pesetas

(25.333,68 euros).

Expediente 2000001300.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Esterri d'Àneu.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 109.945.710 pesetas (660.787,03

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, c.

Garantía provisional: 2.198.914 pesetas

(13.215,74 euros).

Expediente 2000000100.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Vic.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 111.379.529 pesetas (669.404,46

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, c.

Garantía provisional: 2.227.591 pesetas

(13.388,09 euros).

Expediente 2000000200.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Tortosa.

Lugar de ejecución: Demarcación de Tarragona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 262.402.287 pesetas (1.577.069,51

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 5.248.046 pesetas

(31.541,39 euros).

Expediente 2000000300.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Girona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 404.113.927 pesetas (2.428.773,62

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.

Garantía provisional: 8.082.279 pesetas

(48.575,48 euros).

Expediente 2000000500.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Argentona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 155.165.077 pesetas (932.560,90

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.103.302 pesetas

(18.651,22 euros).

Expediente 2000000800.

Objeto Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Berga.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 217.511.574 pesetas (1.307.270,89

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 4.350.231 pesetas

(26.145,41 euros).

Expediente 2000001200.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Tremp.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 193.302.662 pesetas (1.161.772,40

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.866.053 pesetas

(23.235,45 euros).

Expediente 200000900.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Bianya.

Lugar de ejecución: Demarcación de Girona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 165.766.464 pesetas (996.276,52

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.315.329 pesetas

(19.925,53 euros).

Expediente 2000000600.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Viladecans.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 128.271.666 pesetas (770.928,24

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 2.565.433 pesetas

(15.418,56 euros).

Expediente 2000000400.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Sabadell.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 143.196.250 pesetas (860.626,80

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 2.863.925 pesetas

(17.212,54 euros).

Expediente: 2000001400.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Reus.

Lugar de ejecución: Demarcación de Tarragona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 356.392.398 pesetas (2.141.961,46

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.

Garantía provisional: 7.127.848 pesetas

(42.839,23 euros).

Expediente 2000001000.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Lleida.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 306.339.656 pesetas (1.841.138,42

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, d; o contratistas de obras G, 6, e.

Garantía provisional: 6.126.793 pesetas

(36.822,77 euros).

Expediente 2000001100.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Solsona.

Lugar de ejecución: Demarcación de Lleida.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 151.934.259 pesetas (913.143,29

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.038.685 pesetas

(18.262,86 euros).

Expediente 2000000700.

Objeto: Ejecución de operaciones de conservación

de obra civil en los tramos de carretera adscritos

al parque de conservación de Igualada.

Lugar de ejecución: Demarcación de Barcelona.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

Presupuesto: 153.402.984 pesetas (921.970,51

euros), IVA incluido.

Clasificación exigida: Empresas consultoras III,

5, c; o contratistas de obras G, 6, d.

Garantía provisional: 3.068.060 pesetas

(18.439,41 euros).