Está Vd. en

Documento BOE-B-1999-4931

Orden por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras, por concurso en procedimiento abierto. Expediente 1009/98.

Publicado en:
«BOE» núm. 70, de 23 de marzo de 1999, páginas 3998 a 3998 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-1999-4931

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 1009/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ampliación y reforma

del Palacio de Justicia de Cartagena (Murcia).

b) División por lotes y número: No procede.

c) Lugar de ejecución: Cartagena (Murcia).

d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

866.191.904 pesetas.

5. Garantía provisional: 17.323.838 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Cea Bermúdez, 46, tercera planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfonos: 91 390 49 74 y 91 390 49 71.

e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite: El vigésimo día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera

festivo o sábado, se prorrogará hasta el siguiente

hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo C, subgrupos todos,

categoría e. Grupo J subgrupo 2, categoría d.

Grupo I, subgrupo 9, categoría d.

b) Otros requisitos: Los indicados en la

cláusula 5 del pliego de administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del vigésimo sexto día natural, a contar

a partir del siguiente al de la publicación. Si fuera

festivo, se prorrogará hasta el siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Tres sobres,

según detalle en el pliego citado.

c) Lugar de presentación:

1. ª Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2. ª Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).

3. ª Localidad y código postal: Madrid, 28015.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: El día 29 de abril de 1999.

e) Hora: Diez.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 17 de marzo de 1999.-P. D. (Orden

de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón

García Mena.- 12.801.

ANÁLISIS

Tipo:
Concurso de Obras
Observaciones:
Si final plazo fuera festivo pasa al día siguiente hábil.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid