Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Esta Corporación ha iniciado las actuaciones

previas para la contratación de la ejecución del siguiente

contrato de obras.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Obras del área turístico

recreativa del río Manzanas.

División por lotes y número: Lote único.

Lugar de ejecución: Río Manzanas-Figueruela de

Arriba.

Plazo de ejecución: Doce meses.

Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación: La contratación a la que se refiere este

anuncio se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria

y por procedimiento abierto en la forma de concurso

en base a lo establecido en el artículo 118 del Real

Decreto Legislativo 781/1986 y 86 de la Ley

13/1995, de 18 de mayo.

Presupuesto base de licitación: Ha sido establecido

en la cantidad de 377.187.000 pesetas (2.266.939,53

euros).

Garantías:

Provisional: Se exige una garantía provisional por

importe de 7.543.940 pesetas (45.339,99 euros).

Definitiva: Se exige garantía definitiva por importe

de 15.087.880 pesetas (90.676,99 euros).

Dichas garantías podrán constituirse en cualquiera

de las formas previstas en el pliego de cláusulas

particulares, y deberán ser depositadas en la

Tesorería de Fondos de la Corporación.

Obtención de documentación e información: Para

obtener más información, realizar consultas, los

interesados pueden dirigirse al Servicio de Contratación

de la Diputación Provincial de Zamora, plaza de

Viriato, sin número (teléfono 980 51 43 29), hasta

seis días antes de la finalización del plazo para la

presentación de proposiciones.

Requisitos de los ofertantes: Podrán celebrarse

estos contratos con las personas físicas o jurídicas

que tengan plena capacidad de obrar y acrediten

su solvencia económica, financiera y técnica en la

forma establecida en los pliegos.

Los interesados deberán acreditar su clasificación

como contratistas de obras en los siguientes grupos,

subgrupos y categorías: Grupo C, subgrupo 2,

categoría e.

Proposiciones: Se presentarán, redactadas en

castellano, en la forma y modelo establecidos en el

pliego, en dos sobres cerrados (sobre 1

documentación y sobre 2 oferta), en el servicio antes indicado,

hasta las catorce horas del día en que se cumplan

veintiséis días naturales a contar desde el siguiente

al de la publicación del anuncio de licitación en

el "Boletín Oficial del Estado".

Las ofertas mantendrán su validez por un plazo

de tres meses.

Las proposiciones podrán presentarse con las

variantes que se indican en el pliego de cláusulas.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá

lugar, en acto público, a las doce horas del sexto

día hábil posterior a la finalización del plazo de

presentación de ofertas en las dependencias de esta

Corporación sitas en la dirección anteriormente

señalada.

Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá con

los gastos de inserción del anuncio de licitación

en el "Boletín Oficial del Estado".

Zamora, 13 de octubre de 1999.-La Presidenta,

Pilar Álvarez Sastre.-&43.202.