Esta Corporación ha iniciado las actuaciones
previas para la contratación de la ejecución del siguiente
contrato de obras.
Objeto del contrato:
Descripción del objeto: Obras del área turístico
recreativa del río Manzanas.
División por lotes y número: Lote único.
Lugar de ejecución: Río Manzanas-Figueruela de
Arriba.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación: La contratación a la que se refiere este
anuncio se llevará a cabo mediante tramitación ordinaria
y por procedimiento abierto en la forma de concurso
en base a lo establecido en el artículo 118 del Real
Decreto Legislativo 781/1986 y 86 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo.
Presupuesto base de licitación: Ha sido establecido
en la cantidad de 377.187.000 pesetas (2.266.939,53
euros).
Garantías:
Provisional: Se exige una garantía provisional por
importe de 7.543.940 pesetas (45.339,99 euros).
Definitiva: Se exige garantía definitiva por importe
de 15.087.880 pesetas (90.676,99 euros).
Dichas garantías podrán constituirse en cualquiera
de las formas previstas en el pliego de cláusulas
particulares, y deberán ser depositadas en la
Tesorería de Fondos de la Corporación.
Obtención de documentación e información: Para
obtener más información, realizar consultas, los
interesados pueden dirigirse al Servicio de Contratación
de la Diputación Provincial de Zamora, plaza de
Viriato, sin número (teléfono 980 51 43 29), hasta
seis días antes de la finalización del plazo para la
presentación de proposiciones.
Requisitos de los ofertantes: Podrán celebrarse
estos contratos con las personas físicas o jurídicas
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten
su solvencia económica, financiera y técnica en la
forma establecida en los pliegos.
Los interesados deberán acreditar su clasificación
como contratistas de obras en los siguientes grupos,
subgrupos y categorías: Grupo C, subgrupo 2,
categoría e.
Proposiciones: Se presentarán, redactadas en
castellano, en la forma y modelo establecidos en el
pliego, en dos sobres cerrados (sobre 1
documentación y sobre 2 oferta), en el servicio antes indicado,
hasta las catorce horas del día en que se cumplan
veintiséis días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en
el "Boletín Oficial del Estado".
Las ofertas mantendrán su validez por un plazo
de tres meses.
Las proposiciones podrán presentarse con las
variantes que se indican en el pliego de cláusulas.
Apertura de proposiciones económicas: Tendrá
lugar, en acto público, a las doce horas del sexto
día hábil posterior a la finalización del plazo de
presentación de ofertas en las dependencias de esta
Corporación sitas en la dirección anteriormente
señalada.
Gastos de anuncios: El adjudicatario correrá con
los gastos de inserción del anuncio de licitación
en el "Boletín Oficial del Estado".
Zamora, 13 de octubre de 1999.-La Presidenta,
Pilar Álvarez Sastre.-&43.202.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid