Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora: Ferrocarriles de Vía

Estrecha (FEVE), con oficinas en Santander

(Cantabria); contrato promovido por la Dirección de

Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra

Nueva, sita en la plaza de las Estaciones, sin número

(edificio anexo, segunda planta, 39002 en

Santander, teléfono 942 36 49 50, fax 942 36 34 16).

2. Modalidad de adjudicación: Subasta

restringida.

3. Características de la licitación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Registringido.

c) Forma: Subasta.

d) Presupuesto: 1.094.748.265 pesetas,

(6.579.569,58 euros) (IVA excluido). En este

presupuesto está incluido el estudio de seguridad y salud

laboral que asciende a 3.449.860 pesetas, 21.034,58

euros (IVA excluido).

4. Naturaleza del contrato: Contrato de obras.

5. Documentación e información:

a) Las ofertas deberán presentarse en las

oficinas de FEVE, en Santander, Dirección de

Infraestructura, Jefatura de Inversiones y Obra Nueva, plaza

de las Estaciones, sin número (edificio anexo,

segunda planta).

b) Fecha límite de presentación de la solicitud

de intervención en la selección previa y, en su caso,

de presentación de ofertas:

Fase A: El escrito de solicitud de participación

en la selección de oferentes y presentación de la

documentación requerida en esta fase. Todos los

días hábiles, de nueve a catorce horas, hasta

transcurridos veintidós días computados desde la fecha

de envío del presente anuncio, el 4 de mayo de

1999.

Fase B: La presentación de ofertas, una vez

realizada la selección de solicitantes. Todos los días

hábiles de nueve a catorce horas, hasta transcurridos

diez días computados desde la fecha de recepción

del escrito de invitación remitido por FEVE.

La oferta económica deberá constar en pesetas.

6. Lengua en que debe redactarse la solicitud,

documentación y ofertas: Castellano.

7. Fianza provisional: 21.800.000 pesetas

(131.020,64 euros).

8. Requisitos básicos de los licitadores:

a) Requisitos generales: Disponer de plena

capacidad de obrar y solvencia económica, financiera

y técnica o profesional.

Disponer de una experiencia en obras similares

de, al menos, tres años, sólo en obras de vía.

b) Requisitos excluyentes: Clasificación como

contratista de obras del Estado español en: Grupo D,

subgrupo 1, categoría f; grupo D, subgrupo 5,

categoría d.

La disposición, mediante título jurídico suficiente

de equipos de maquinaria pesada de vía estrecha,

bateadora de vía, perfiladora, bateadora de cambios

y equipo de tracción para su aportación a la obra

y ejecución del contrato.

En el solicitante no podrán concurrir ninguna de

las causas de prohibición para contratar establecidas

en el artículo 20 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo.

Los licitadores extranjeros deberán aportar la

misma documentación que los empresarios españoles

o la equivalente en su país de procedencia, según

se trate de empresas con domicilio en España o

con domicilio sólo en origen.

9. Abono del coste de los anuncios: El coste de

los anuncios de la licitación serán de cuenta y cargo

del adjudicatario.

10. Plazo de ejecución del contrato: El plazo

de ejecución de las obras no podrá ser superior

a once meses, computados desde la fecha de firma

del acta de replanteo.

11. Criterios de selección: El proceso de

selección de las empresas interesadas se regirá por los

siguientes criterios:

50 puntos: Equipos y maquinaria.

25 puntos: Equipo humano.

20 puntos: Control de calidad y calificación de

la empresa.

5 puntos: Adecuación obra-empresa.

Serán sólo seleccionadas aquellas empresas que

alcancen una puntuación, al menos, de 75 puntos

en aplicación de dichos criterios.

Madrid, 3 de mayo de 1999.-El Director general,

José Enrique García-Romeu Fleta.- 19.299.