Anuncio de licitación
1. Sociedad concesionaria que convoca la
licitación. Dirección: "Autopistas del Atlántico,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima", con
domicilio social en A Coruña (España), calle Alfredo
Vicenti, número 15.
2. Procedimiento y forma de adjudicación del
contrato: Concurso en procedimiento abierto.
3. Objeto de la licitación: La contratación de
la ejecución de las obras del tramo de la Autopista
del Atlántico, "Acceso norte a Ferrol por Fene,
Neda y Narón", con redacción del proyecto.
Lugar de ejecución de las obras: Términos
municipales de Fene, Neda y Narón, de la provincia
de A Coruña.
Características de las obras: Construcción de un
tramo de autopista de 9,5 kilómetros de longitud,
con cuatro enlaces, y que comprende tres viaductos
de 1.168, 870 y 390 metros de longitud aproximada
y un túnel doble de 1.000 metros de longitud
aproximada cada uno.
4. Plazo de ejecución de las obras: Máximo,
treinta y ocho meses.
5. Documentación a disposición de los
licitadores: El pliego de cláusulas particulares y bases
del concurso, con sus anexos, y el pliego de cláusulas
contractuales y modelo de contrato de obras, además
del proyecto base aprobado por el Ministerio de
Fomento.
Dichos documentos estarán a disposición de los
licitadores, para su examen, durante el plazo de
presentación de proposiciones, entre las nueve y
las catorce horas de todos los días laborables,
excepto sábados, en las oficinas del domicilio social de
"Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.".
Se facilitarán, gratuitamente, a los licitadores el
pliego de cláusulas particulares y bases, con sus
anexos, y el pliego de cláusulas administrativas
contractuales y modelo de contrato de obras. La fecha
límite para solicitarlos será la que preceda en diez
días naturales a la de terminación del plazo de
presentación de ofertas.
6. Condiciones que han de satisfacer los
licitadores y documentos que deben aportar: Los
licitadores deberán reunir y justificar las condiciones
de capacidad económica, financiera y técnica que
se determinan en el pliego de cláusulas particulares
y bases ; la clasificación A.1, A.2, A.3, A.5, B.1,
B.2, B.3, G.1, G.4, K.1, K.2 y K.3, todos con
categoría f), a excepción de los del grupo K, que lo
será con categoría e) ; a aquellas empresas no
españolas de países integrados en la Unión Europea
que no estén clasificadas y a las empresas extranjeras
de Estados no miembros de la Unión Europea se
le exigirán los requisitos y documentación señalados
en la legislación de contratos de las
Administraciones públicas.
7. Modelo de proposición económica.
Presentación de ofertas. Forma. Idioma:
Modelo: Las proposiciones económicas se
formularán, de estricta conformidad con el modelo
del anexo número 8, al pliego de cláusulas
particulares y bases.
Plazo de presentación de las ofertas: Hasta las
doce horas del último de los días en que se cumplan
los noventa días naturales (o el siguiente de ser
éste sábado o inhábil), computados a partir del
siguiente, inclusive, al de la fecha de envío del
anuncio al "Diario Oficial de las Comunidades
Europeas".
Forma: Presentación, en mano, en las oficinas
del domicilio social de "Autopistas del Atlántico,
C.E.S.A.", o envío por correo a su dirección, de
conformidad con lo dispuesto en el pliego.
Idioma: Español.
8. Apertura de los pliegos de proposiciones
económicas y de plazo de ejecución de las obras: Tendrá
lugar, por la Mesa de Contratación, en el domicilio
social de "Autopistas del Atlántico, C.E.S.A.", en
acto público, a las doce horas del día en que se
cumplan los tres días naturales, computados a partir
del siguiente, inclusive, a la fecha de terminación
del plazo de presentación de ofertas, o, de ser
inhábil, el primer día hábil siguiente, la proposición
técnica, y el día en que se cumplan los sesenta (60)
días naturales, a partir de la apertura anterior, la
proposición económica, en igual forma.
9. Fianzas y garantías exigidas: Para tomar parte
en el concurso, fianza provisional por importe de
250.000.000 de pesetas (1.502.530,26 euros).
Para otorgamiento del contrato: Fianza definitiva
por importe del 6 por 100 de la oferta del
adjudicatario.
En cualquiera de las modalidades establecidas
en el pliego de cláusulas particulares y de bases.
8. Financiación y pago de las obras: Pagos
mediante certificaciones mensuales por los trabajos
efectivamente realizados, en los términos
establecidos en el pliego de cláusulas contractuales y
modelo de contrato de obras.
9. Agrupación de empresas: De resultar
adjudicataria de las obras una agrupación de empresas,
deberá constituirse por escritura pública en unión
temporal de empresas.
10. Mantenimiento obligatorio de la oferta:
Tres meses desde la fecha de apertura de las
proposiciones económicas.
11. Criterios para la adjudicación del contrato:
Los que figuren enumerados en la base VII del pliego
de cláusulas particulares y bases.
12. Fecha de envío de este anuncio para
publicación en el "Diario Oficial de las Comunidades
Europeas": 16 de marzo de 2000.
A Coruña, 16 de marzo de 2000.-El Director
general, Andrés Muntaner Pedrosa.-13.899.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid