Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: "Gestió d'Infraestructures,

Societat Anónima", epresa pública de la Generalidad de

Cataluña.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los

contratos que se especifican en el anexo y que

pertenecen a los expedientes que se detallan.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, el que se especifica en

el anexo para cada uno de los expedientes que se

detallan.

5. Garantías: Provisional: Se exigirá una garantía

provisional equivalente al 2 por 100 del importe

de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat

Anónima".

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Teléfono: 93 444 44 44.

c) Telefax: 93 430 01 24.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y cateogoría):

Se exigirá la siguiente clasificación de contratista

que se detalla en el anexo para cada uno de los

expedientes que se relacionan.

b) Otros requisitos: Se solicitarán los medios

de acreditación de la solvencia económica,

financiera y técnica previstos en los artículos 16 y 17

de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en los términos

que figuran en el pliego de bases.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de mayo de

2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La

exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat

Anónima".

2.o Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.

3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta (concurso): El licitador

estará obligado a mantener su oferta durante tres

meses, contados a partir de la fecha de apertura

de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se

admitirán ofertas variantes. No se admitirán las

proposiciones presentadas por correo de acuerdo con

lo que prevé el pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: "Gestió d'Infraestructures, Societat

Anónima".

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,

primera planta.

c) Localidad: 08029 Barcelona.

d) Fecha: 11 de mayo de 2000.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

serán a cargo del adjudicatario del contrato.

Barcelona, 7 de abril de 2000.-Pilar Matesanz

i Sánchez, Cap. d'Auditoria Interna.-19.166.

Anexo

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix

Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.1. Lugar de

ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de

ejecución: Seis meses. Presupuesto: 40.709.119 pesetas

(244.666,73 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del Baix

Llobregat, Anoia. Clave: XEA-00371.2. Lugar de

ejecución: Anoia, Baix Llobregat. Plazo de

ejecución: Seis meses. Presupuesto: 12.117.658 pesetas

(72.828,59 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de

Barcelona Comarcas. Clave: XEC-00370.1. Lugar de

ejecución: Alt Pendès, Bages, Garraf, Maresme,

Osona, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 56.855.861 pesetas (341.710,61

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación

(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,

C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de

Barcelona Comarcas. Clave: XEC-00370.2. Lugar de

ejecución: Alt Penedès, Bages, Garraf, Maresme,

Osona, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 52.724.228 pesetas

(316.878,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de

Girona. Clave: XEG-00373. Lugar de ejecución: Alt

Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany,

Selva. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

72.165.768 pesetas (433.725 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,

C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de

Lleida. Clave: XEL-00374. Lugar de ejecución: Segrià.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

10.351.087 pesetas (62.211,29 euros), IVA del 16

por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial de

Tarragona. Clave: XET-00375.1. Lugar de

ejecución: Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix

Penedès, Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 61.859.141 pesetas (371.780,93

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación

(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,

C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de edificios

prefabricados 2000 en la Delegación Territorial del

Vallès Occidental. Clave: XEV-00372.1. Lugar de

ejecución: Vallès Occidental. Plazo de ejecución:

Seis meses. Presupuesto: 37.683.537 pesetas

(226.482,62 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat, Anoia I.

Clave: XMA-00328. Lugar de ejecución: Anoia, Baix

Llobregat. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 60.479.471 pesetas (363.488,94 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras de RAM 2000

en la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia II. Clave: XMA-00329.1. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 52.643.835 pesetas

(316.395,82 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia III. Clave: XMA-003330. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 43.496.141 pesetas

(261.417,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia IV. Clave: XMA-00331. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 95.242.686 pesetas

(572.420,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia V. Clave: XMA-00332. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 49.234.693 pesetas

(295.906,46 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia VI. Clave: XMA-00333. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 31.402.259 pesetas

(188.731,38 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia VII. Clave: XMA-00334. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 32.478.739 pesetas

(195.201,15 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia VIII. Clave: XMA-00335. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 61.404.672 pesetas

(369.049,51 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Baix Llobregat,

Anoia IX. Clave: XMA-00336. Lugar de ejecución:

Anoia, Baix Llobregat. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 34.038.592 pesetas

(204.576,06 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad I.

Clave: XMB-00300. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

47.928.777 pesetas (288.057,75 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad II.

Clave: XMB-00301. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

47.986.887 pesetas (288.407 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad III.

Clave: XMB-00302. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

46.997.256 pesetas (282.459,20 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VII.

Clave: XMB-00306. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

40.700.328 pesetas (244.613,90 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VIII.

Clave: XMB-00307. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

35.815.119 pesetas (215.253,20 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad IX.

Clave: XMB-00308. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

39.968.377 pesetas (240.214,78 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad X.

Clave: XMB-00309. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

45.906.258 pesetas (275.902,17 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad XI.

Clave: XMB-00310.1. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

33.327.530 pesetas (200.302,49 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad XII.

Clave: XMB-00310.2. Lugar de ejecución:

Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

11.665.740 pesetas (70.112,51 euros), IVA del 16

por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000

Badalona en la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas I. Clave: XMC-00311. Lugar de

ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 54.174.912 pesetas (325.597,78

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación

(grupo, subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d,

C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000

L'Hospitalet de Llobregat en la Delegación Territorial de

Barcelona Comarcas II. Clave: XMC-00312. Lugar

de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 117.325.089 pesetas

(705.137,99 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1e,

C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 Mataró

en la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas III. Clave: XMC-00313. Lugar de ejecución:

Maresme. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 31.648.348 pesetas (190.210,40 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 Santa

Coloma de Gramenet en la Delegación Territorial

de Barcelona Comarcas IV. Clave: XMC-00314.

Lugar de ejecución: Barcelonès. Plazo de ejecución:

Seis meses. Presupuesto: 37.999.999 pesetas

(228.384,59 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas V.

Clave: XMC-00315. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros), IVA del

16 por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas VI.

Clave: XMC-00316. Lugar de ejecución: Osona.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

23.181.592 pesetas (139.324,17 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,

C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas VII. Clave: XMC-00317. Lugar de ejecución:

Osona. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

53.621.157 pesetas (322.269,64 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas VIII. Clave: XMC-00318. Lugar de ejecución:

Maresme. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 47.459.167 pesetas (285.235,34 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona III. Clave:

XMG-00346. Lugar de ejecución: Baix Empordà,

Gironès, Selva. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 77.362.150 pesetas (464.955,89 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,

C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona IV. Clave:

XMG-00347. Lugar de ejecución: Gironès, Selva.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

61.884.225 pesetas (371.931,68 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona V. Clave:

XMG-00348. Lugar de ejecución: Alt Empordà,

Baix Empordà. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 72.523.430 pesetas (435.874,59 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,

C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona VI. Clave:

XMG-00349. Lugar de ejecución: Cerdanya,

Ripollès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

29.160.614 pesetas (175.258,82 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,

C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida V. Clave:

XML-00355.1. Lugar de ejecución: Noguera, Segrià.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

42.856.435 pesetas (257.572,36 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida VI. Clave:

XML-00356. Lugar de ejecución: Pla d'Urgell,

Urgell. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

63.012.612 pesetas (378.713,43 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida VII. Clave:

XML-00357. Lugar de ejecución: Garrigues, Pla

d'Urgell, Segrià. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 39.208.376 pesetas (235.647,09 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida VIII. Clave:

XML-00358. Lugar de ejecución: Garrigues, Segrià.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

50.571.392 pesetas (303.940,19 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida IX. Clave:

XML-00359.1. Lugar de ejecución: Segarra, Urgell.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

51.909.667 pesetas (311.983,38 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida X. Clave:

XML-00360.1. Lugar de ejecución: Segrià. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 52.034.572

pesetas (312.734,08 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona I. Clave:

XMT-00361. Lugar de ejecución: Baix Camp. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 53.861.714

pesetas (323.715,42 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona II. Clave:

XMT-00362.1. Lugar de ejecución: Tarragonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

96.125.442 pesetas (577.725 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e,

C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona II. Clave:

XMT-00362.2. Lugar de ejecución: Tarragonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

26.559.285 pesetas (159.624,52 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,

C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona III. Clave:

XMT-00363. Lugar de ejecución: Baix Penedès,

Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 56.274.869 pesetas (338.218,77 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona IV. Clave:

XMT-00364. Lugar de ejecución: Baix Camp,

Priorat, Tarragonès. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 74.905.446 pesetas (450.190,80 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e,

C6e, C7e, C8e y C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona V. Clave:

XMT-00365. Lugar de ejecución: Alt Camp, Baix

Penedès, Conca de Barberà, Tarragonès. Plazo de

ejecución: Seis meses. Presupuesto: 37.648.182

pesetas (226.270,13 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona VI. Clave:

XMT-00366. Lugar de ejecución: Baix Ebre,

Montsià. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

25.815.088 pesetas (155.151,80 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,

C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona VII. Clave:

XMT-00367. Lugar de ejecución: Ribera d'Ebre,

Terra Alta. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 58.185.404 pesetas (349.701,32 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Tarragona VIII. Clave:

XMT-00368. Lugar de ejecución: Ribera d'Ebre.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

40.412.719 pesetas (242.885,33 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental I.

Clave: XMV-00337.1. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 28.000.001 pesetas (168.283,40 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c,

C7c, C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental II.

Clave: XMV-00338.1. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 59.999.997 pesetas (360.607,24 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental III.

Clave: XMV-00339. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 55.000.000 de pesetas (330.556,66 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental IV.

Clave: XMV-00340. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 43.000.002 pesetas (258.435,22 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental V.

Clave: XMV-00341.1. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 48.000.000 de pesetas (288.485,81 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental VI.

Clave: XMV-00342.1. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 58.067.213 pesetas (348.990,98 euros), IVA

del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d,

C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial del Vallès Occidental VII.

Clave: XMV-00343.1. Lugar de ejecución: Vallès

Occidental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 37.000.000 de pesetas (222.374,48 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad IV.

Clave: XMB-00303. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

38.048.952 pesetas (228.678,81 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad V.

Clave: XMB-00304. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

39.654.989 pesetas (238.331,28 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Ciudad VI.

Clave: XMB-00305. Lugar de ejecución: Barcelonès.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

60.255.480 pesetas (362.142,73 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas IX.

Clave: XMC-00319. Lugar de ejecución: Bages,

Berguedà. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

62.667.482 pesetas (376.639,15 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas X.

Clave: XMC-00320. Lugar de ejecución: Bages.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

61.136.251 pesetas (367.436,27 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona Comarcas XI.

Clave: XMC-00321. Lugar de ejecución: Alt

Penedès, Garraf. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 51.870.323 pesetas (311.746,92 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XII. Clave: XMC-00322. Lugar de ejecución:

Bages, Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 68. 315.607 pesetas

(410.585,07 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XIII. Clave: XMC-00323. Lugar de ejecución:

Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 60.387.338 pesetas (362.935,21 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XIV. Clave: XMC-00324. Lugar de ejecución:

Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 57.411.080 pesetas (345.047,54 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d,

C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XV. Clave: XMC-00325.1. Lugar de ejecución:

Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 24.829.669 pesetas (149.229,32 euros),

IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación (grupo,

subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c,

C6c, C7c, C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XVIII. Clave: XMC-00325.2. Lugar de

ejecución: Vallès Oriental. Plazo de ejecución: Seis meses.

Presupuesto: 22.022.098 pesetas (132.355,47

euros), IVA del 16 por 100 incluido. Clasificación

(grupo, subgrupo y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c,

C5c, C6c, C7c, C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XVI. Clave: XMC-00326. Lugar de ejecución:

Bages, Barcelonès, Berguedà, Vallès Oriental. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 46.599.755

pesetas (280.070,17 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Barcelona

Comarcas XVII. Clave: XMC-00327. Lugar de ejecución:

Bages, Barcelonès, Berguedà, Vallès Oriental. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 63.593.581

pesetas (382.205,12 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona I. Clave:

XMG-00344. Lugar de ejecución: Gironès. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 121.391.628

pesetas (729.578,38 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1e, C2e, C3e, C4e, C5e, C6e, C7e, C8e y

C9e.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona II. Clave:

XMG-00345. Lugar de ejecución: Alt Empordà,

Garrotxa, Pla de l'Estany. Plazo de ejecución: Seis

meses. Presupuesto: 53.708.372 pesetas

(322.793,82 euros), IVA del 16 por 100 incluido.

Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C1d,

C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Girona VII. Clave:

XMG-00350. Lugar de ejecución: Garrotxa, Selva.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

28.707.697 pesetas (172.536,73 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1c, C2c, C3c, C4c, C5c, C6c, C7c,

C8c y C9c.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida II. Clave:

XML-00352. Lugar de ejecución: Alt Urgell,

Solsonès. Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

36.134.529 pesetas (217.172,89 euros), IVA del 16

por 100 incluido. Clasificación (grupo, subgrupo

y categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d,

C8d y C9d.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida III. Clave:

XML-00353. Lugar de ejecución: Pallars Jussà.

Plazo de ejecución: Seis meses. Presupuesto:

11.069.729 pesetas (66.530,41 euros), IVA del 16

por 100 incluido.

Objeto: Ejecución de las obras RAM 2000 en

la Delegación Territorial de Lleida IV. Clave:

XML-00354. Lugar de ejecución: Noguera. Plazo

de ejecución: Seis meses. Presupuesto: 55.192.741

pesetas (331.715,05 euros), IVA del 16 por 100

incluido. Clasificación (grupo, subgrupo y

categoría): C1d, C2d, C3d, C4d, C5d, C6d, C7d, C8d

y C9d.