Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Concurso para la adjudicación del contrato de obra

para la construcción de las edificaciones y

urbanización del Puerto Deportivo del Besòs y del contrato

relativo a la cesión del derecho de uso para la

explotación del puerto deportivo

1. Entidad adjudicadora y datos para la

obtención de la información:

Organismo: "Infrastructures 2004, Sociedad

Anónima Municipal del Ajuntament de Barcelona,

Sociedad Unipersonal".

Domicilio: Calle Josep Plà, 82-84.

Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

Teléfono: 93 303 41 70.

Telefax: 93 303 39 62.

Descripción genérica del objeto: Se trata de la

celebración de aquel contrato o contratos que

vendrán determinados en función de la opción que

finalmente se adjudique:

Opción A: Oferta para la adjudicación de un

contrato marco que comprenda a su vez un contrato

para la construcción de determinadas edificaciones

y urbanización en el Puerto Deportivo de Sant Adrià

del Besòs y un contrato de cesión del derecho de

uso para la explotación del Puerto Deportivo de

Sant Adrià del Besòs.

Opción B: Oferta únicamente para la realización

de un contrato de cesión del derecho de uso para

la explotación del Puerto Deportivo de Sant Adrià

del Besòs.

2. Objeto del contrato:

A) Contrato de obra:

Descripción del objeto: Construcción a cargo y

costa de "Infrastructures 2004, Sociedad Anónima,

Sociedad Unipersonal", de determinadas

edificaciones y urbanización a realizar en el Puerto Deportivo

de Sant Adrià del Besòs.

Lugar de ejecución: Sant Adrià de Besòs.

Plazo de ejecución: Veinte meses.

B) Contrato de cesión del derecho de uso:

Descripción del objeto: Cesión del derecho de

uso para la explotación del Puerto Deportivo de

Sant Adrià del Besòs.

Lugar de ejecución: Sant Adrià del Besòs.

Plazo de ejecución: La cesión del derecho de

uso será efectiva como máximo el 1 de enero

de 2005 y durará hasta el 28 de febrero de 2031.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

ejecución:

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.

Forma de ejecución: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

A) Contrato de obra:

Importe total: 39.005.685,57 euros (impuesto

sobre el valor añadido incluido).

B) Contrato de cesión del derecho de uso:

Canon según la oferta económica del adjudicatario.

5. Garantía:

A) Garantía provisional: 2 por 100 del

presupuesto de licitación de las edificaciones y

urbanización.

B) Garantía definitiva: Según base 10 del pliego

de bases.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: "Copisteria Produccions".

b) Domicilio: Calle Josep Plà, 82-84, segunda

planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d) Teléfono: 93 303 41 70. Extensión: 235.

e) E-mail: sergidelvalleUpickingpack.net.

f) Consultas relativas al concurso: Señor Lino

Monge: Teléfono 93 303 41 70.

7. Requisitos específicos del contratista:

De acuerdo con lo establecido en la base

14.2.1.A).d) del pliego de condiciones, se hace

constar que la clasificación profesional de la empresa

licitadora habrá de reunir las siguientes

clasificaciones:

A) Clasificación profesional de las empresas

para la construcción de los edificios del Puerto

Deportivo Besòs:

Grupo A, subgrupos 1-c, 2-c.

Grupo C, subgrupo 2-c, 6-c, 4-c, 7-c.

Grupo I, subgrupo 1-d, 4-c, 6-d, 9-c.

Grupo J, subgrupo 2-c, 1-c, 4-c, 5-c.

Grupo K, subgrupo 1-d, 2-e, 4-c.

B) Clasificación profesional de las empresas

para la ejecución de la urbanización del Puerto

Deportivo del Besòs:

Grupo A, subgrupo 2-e.

Grupo C, subgrupo 6-e.

Grupo G, subgrupo 3-e, 4-e.

Grupo I, subgrupo 1-e, subgrupo 3-e.

Grupo J, subgrupo 5-e.

Grupo K, subgrupo 6-e, 9-e.

8. Presentación de las ofertas o de las

solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de julio

de 2002, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La

documentación a presentar será la contenida en los sobres

a los que se refiere la base 14 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

Organismo: "Infrastructures 2004, Sociedad

Anónima Municipal del Ajuntament de Barcelona,

Sociedad Unipersonal".

Domicilio: Calle Josep Plà, 82-84.

Localidad y código postal: Barcelona, 08019.

d) Plazo durante el cual el licitador estará

obligado a mantener su oferta: Cuatro meses desde la

apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí, según pliego de

bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: "Infrastructures 2004, Sociedad

Anónima Municipal del Ajuntament de Barcelona,

Sociedad Unipersonal" (Comisión Técnica de

Valoración).

b) Domicilio: Calle Josep Plà, 82-84.

c) Localidad: 08019 Barcelona.

d) Fecha: 10 de julio de 2002.

e) Hora: Dieciocho.

10. Gastos de anuncios: serán a cargo del

adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario

Oficial de las Comunidades Europeas": 22 de abril

de 2002.

Barcelona, 2 de mayo de 2002.-Mateu Tersol

Andols, Gerente.-17.862.