Está Vd. en

Documento BOE-B-2002-75004

Resolución de 20 de marzo de 2002, de la Subsecretaría de Justicia, por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

Publicado en:
«BOE» núm. 75, de 28 de marzo de 2002, páginas 2506 a 2506 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-2002-75004

TEXTO

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente:

Subdirección General de Obras y Patrimonio.

c) Número de expediente: 011CO080.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma y reparación

del edificio de Juzgados de Ceuta.

c) Lugar de ejecución: Ceuta.

d) Plazo de ejecución (meses): Siete meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de

adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

662.830,20 euros.

5. Garantía provisional: 13.256,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Obras y

Patrimonio.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta

tercera.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Teléfonos: 91 390 49 71 y 91 390 49 74.

e) Telefax: 91 534 39 98.

f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo día natural a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera sábado,

domingo o festivo, se prorrogará hasta el siguiente

día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos

y categorías): Grupo C, subgrupos todos,

categoría e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las

catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir del

siguiente al de la publicación. Si fuera domingo o

festivo en el lugar de presentación, se prorrogará

hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres,

según detalle en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ministerio de Justicia (Registro

General).

2.o Domicilio: Calle San Bernardo, 45 (entrada

por calle Manzana).

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: Undécimo día natural posterior a la

fecha límite de presentación. Si fuera sábado,

domingo o festivo, se prorrogará hasta el siguiente día

hábil.

e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Anuncio en el "Boletín

Oficial del Estado" por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web

donde figuren las informaciones relativas a la

convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:

www.administracion.es

Madrid, 20 de marzo de 2002.-El Subsecretario,

Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.-&10.936.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Ámbito geográfico:
Ciudad de Ceuta
Materias:
007 Reforma, 101 Edificaciones,
Observaciones:
Obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid