Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Ganadería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Desarrollo Rural. c) Número de expediente: Ver Anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver Anexo.

c) Lugar de ejecución: Ver Anexo. d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Ver Anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería.

b) Domicilio: Carretera Burgos-Portugal, Km 119. c) Localidad y código postal: Valladolid, 47080. d) Teléfono: 983 414 761. e) Telefax: 983 414 790. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 23 de agosto de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver cláusula undécima, sobre 1, apartado 4.º del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: El 24 de agosto de 2005.

b) Documentación a presentar: La descrita en la cláusula undécima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

2. Domicilio: Registro Único del Edificio de Usos Múltiples II de la Junta de Castilla y León. C/. Rigoberto Cortejoso, n.º 14. 3. Localidad y código postal: Valladolid, 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Desarrollo Rural.

b) Domicilio: Carretera Burgos-Portugal, Km 119. c) Localidad: Valladolid. d) Fecha: 6 de septiembre de 2005. e) Hora: 09:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudicatarios, prorrateados a partes iguales.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de julio de 2005.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/licitaciones.

Valladolid, 6 de julio de 2005.-El Director General de Desarrollo Rural, Edmundo Bayón Bueno.

Anexo

2.1 Objeto del contrato.

a) Número del expediente: CA-448.

b) Descripción: «Apoyo a la dirección de las obras de la red de riego de la zona regable de Tierra de Tábara (Zamora)». c) Lugar de ejecución: Tábara (Zamora). d) Plazo de ejecución: Hasta finalización del contrato de obras.

4.1 Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Seiscientos seis mil doscientos cincuenta y tres euros con setenta y dos céntimos (606.253,72 €).

5.1 Garantía provisional. Doce mil ciento veinticinco euros con siete céntimos (12.125,07 €).

2.2 Objeto del contrato. a) Número del expediente: CA-449.

b) Descripción: «Control y vigilancia durante la ejecución de las obras del proyecto de transformación en regadío del Sector IV-3 de la Subzona de Payuelos -Área Esla- de la zona regable de Riaño (León)». c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Mansilla de las Mulas y Santas Martas (León). d) Plazo de ejecución: Hasta finalización contrato de obras.

4.2 Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). Quinientos veintinueve mil ochocientos noventa y nueve euros con sesenta céntimos (529.899,60 €).

5.2 Garantía provisional. Diez mil quinientos noventa y siete euros con noventa y nueve céntimos (10.597,99 €).