Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Resolución de la empresa municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima por la que se hace pública la licitación de un contrato de obras

1. Entidad adjudicadora. a) Organismo: Empresa municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Dependencia que tramita el expediente: empresa municipal Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Contrato de obras de soterramiento de la M-30 entre el Puente de Praga y el nudo sur.

b) División por lotes: No. c) Lugar de ejecución: Madrid. d) Plazo de ejecución (meses) : veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 246.573.404,30 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 4.931.468,09 euros. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Madrid Calle 30, Sociedad Anónima.

b) Domicilio: calle Ribera del Sena sin número, 6.ª planta, edificio Apot. c) Localidad y código postal: Madrid 28042. d) Teléfono: 91.721.32.47/48. e) Telefax: 91.721.32.65. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de marzo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: Grupo A, subgrupo 5, categoría f; Grupo C, subgrupo 2, categoría f; Grupo G, subgrupo 6, categoría f.

8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 9 de marzo de 2005.

b) Documentación a presentar: La exigida en los pliegos. c) Lugar de presentación: En la dirección indicada en el punto 6. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de ofertas. Tendrá lugar en la dirección indicada en el punto 6, a las 10 horas del día 17 de marzo de 2005.

10. Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.

11. Fecha del envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea»: 17 de enero de 2005.

Madrid, 18 de enero de 2005.-El Consejero Apoderado de Madrid Calle 30, S.A., Manuel Arnáiz Ronda. 2.051.