Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Contratación por concurso en procedimiento abierto del empresario constructor de las obras de urbanización de la unidad de ejecución número dos del sector Z-4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Algemesí

1. Entidad adjudicataria: Anecoop Sociedad Cooperativa-Agricultura y Conservas Sociedad Anónima, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, con domicilio social en la calle Monforte, número 1, entresuelo, 46010 Valencia.

2. Objeto del contrato.

2.1 Descripción del objeto: Obras de urbanización de la Unidad de Ejecución número dos del Sector Z-4 del Plan General de Ordenación Urbanística de Algemesí.

2.2 Lugar de ejecución: En Algemesí, Carretera Xátiva-Silla, kilometros 28 y 29. 2.3 Plazo de ejecución: 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

3.1 Tramitación: Ordinaria.

3.2 Procedimiento: Abierto. 3.3 Forma: Concurso.

4. Presupuesto máximo de licitación.

4.1 Importe máximo: 6.309.223,79 euros (P.E.M.) excluido I.V.A.

5. Garantías.

5.1 Provisional: No es necesaria.

5.2 Definitiva: Con carácter previo a la firma del Contrato, del 4 por 100 del importe total del contrato de obras. 5.3 Complementaria: No es necesaria.

6. Obtención de información y documentación: hasta el día 7 de septiembre de 2006, durante las horas de oficina, y en formato electrónico, en las siguientes direcciones:

6.1 Anecoop Sociedad Cooperativa-Agricultura y Conservas Sociedad Anónima Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, calle Monforte, número 1, entresuelo, 46010 Valencia, Fax n.º (+34) 963 390 807, correo electrónico sroig@anecoop.com.

6.2 Notaría de Doña Ana-Victoria García-Granero Colomer, calle Arboles, número 52, bajo, 46680 Algemesí (Valencia). 6.3 Ayuntamiento de Algemesí, Departamento de Urbanismo, Plaza Mayor, número 3, 46680 Algemesí (Valencia).

7. Clasificación del contratista.

Grupo A, subgrupo 2, categoría E.

Grupo G, subgrupo 4, categoría E. Grupo E, subgrupo 1, categoría E. Grupo I, subgrupo 6, categoría E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

8.1 Fecha final de presentación: 29 de Septiembre de 2006 siempre que hayan transcurrido dos meses desde la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, y siempre que haya mediado más de un mes desde su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

8.2 Documentación a presentar: La que se especifica en el pliego de condiciones. 8.3 Lugar de presentación: Notaría de Doña Ana-Victoria García-Granero Colomer, situada en la calle Arboles, número 52, bajo, 46680 Algemesí. (Valencia).

9. Apertura de ofertas: A las 12.00 horas de día 6 de octubre de 2006 en acto público en la notaria indicada anteriormente.

Algemesí, 11 de julio de 2006.-Presidente, Juan Vicente Safont Ballester.-50.670.