Está Vd. en

Documento BOE-B-2006-244000

Resolución de 29 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se anuncia la licitación del contrato de obras de nuevo edificio de Juzgados de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) por subasta en procedimiento abierto.

Publicado en:
«BOE» núm. 244, de 12 de octubre de 2006, páginas 11083 a 11083 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-B-2006-244000

TEXTO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Obras y Patrimonio. c) Número de expediente: 061CO052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Nuevo edificio de Juzgados de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca).

b) División por lotes y número: No procede. c) Lugar de ejecución: Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). d) Plazo de ejecución (meses): Catorce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 1.702.417,81 euros.

5. Garantía provisional. 34.048,36 euros. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Obras y Patrimonio. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Cea Bermúdez, 46, planta 3.ª. c) Localidad y código postal: Madrid, 28003. d) Teléfono: 91 390 49 71 y 91 390 49 74. e) Telefax: 91 534 39 98. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 8 de noviembre de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): Grupo C, Subgupos Todos, Categoría e).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2006.

b) Documentación a presentar: Dos sobres, según detalle en el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ministerio de Justicia (Registro General).

2. Domicilio: Calle San Bernardo, 45. 3. Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Justicia.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, 45. c) Localidad: Madrid. d) Fecha: 30 de noviembre de 2006. e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.justicia.es y www.administracion.es.

Madrid, 29 de septiembre de 2006.-El Secretario de Estado, Luis López Guerra.

ANÁLISIS

Tipo:
Subasta
Ámbito geográfico:
Castilla y León
Materias:
004 Construcción, 101 Edificaciones, 114 Trabajos de construcción especializados,
Observaciones:
Obras.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid