Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de A Coruña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial - sección de servicios generales y archivo. c) Número de expediente: 15-CP-0001-07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para redacción de proyecto y dirección de obras.

b) División por lotes y número: No existen. c) Lugar de ejecución: Betanzos - A Coruña. d) Plazo de ejecución (meses): 2 meses para redacción de proyecto. Para la dirección facultativa se estará al plazo de ejecución que resulte de la oferta adjudicataria del contrato de obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total (euros). 68.000 euros (IVA incluído).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto base de licitación. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en A Coruña.

b) Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º. c) Localidad y código postal: 15005-A Coruña. d) Teléfono: 981 230 940. e) Telefax: 981 151 708. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 horas del vigésimo día natural contado a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y categoría): No se precisa.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 14 horas del vigésimo día natural contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOE.

b) Documentación a presentar: La especificada en el pliego de cláusulas administrativas particulares. c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º. 3. Localidad y código postal: 15005-A Coruña.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Federico Tapia, 52-1.º. c) Localidad: A Coruña. d) Fecha: Décimo día hábil contado a partir del siguiente a la finalización de presentación de ofertas. e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. No.

11. Gastos de anuncios. 2.000 euros de importe máximo.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (en su caso). No.

A Coruña, 30 de octubre de 2006.-El Director Provincial, P.D. (03-08-2006), el Secretario Provincial, Miguel Planas Roca.