Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Contrato de obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento y explotación y mantenimiento del aparcamiento

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valencian, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de contratación. c) Número de expediente: CCB/002/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del Objeto: Contrato de Obra para la construcción del Centro Cultural de Benidorm y aparcamiento y explotación y mantenimiento del aparcamiento.

b) Lugar de ejecución: Benidorm, (Alicante). c) Plazo de ejecución: de la obra: Treinta (30) meses; y cesión y mantenimiento del aparcamiento máximo treinta (30) años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Cuarenta y cinco millones cuatrocientos diecinueve mil ciento treinta euros con ochenta y ocho céntimos de euro (45.419.130,88) euros, IVA incluido.

5. Garantías:

Provisional: Novecientos ocho mil, trescientos ochenta y dos euros con sesenta y dos céntimos de euro (908.382,62) euros.

Definitiva: El cuatro por ciento (4 por 100) del importe de adjudicación. Complementaria: El tres por ciento (3 por 100) del valor de las obras del aparcamiento.

6. Información para la obtención de documentación.

a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, Edificio apoyo producción, n.° 1, Alicante (03008). c) Teléfono: 965 90 80 98. d) Telefax: 965 90 80 97. e) Fecha límite de obtención de documentos e información: 52 días naturales contar desde el 4 de diciembre del 2006 (inclusive), fecha de remisión del anuncio de licitación al DOUE.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 52 días naturales a contar desde el 4 de diciembre del 2006 (inclusive), fecha de remisión del anuncio de licitación al DOUE.

b) Documentación a presentar: La que se detalla en el pliego de bases. c) Lugar de presentación.

1.º Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.

2.º Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, Ciudad de la Luz, Edif. Apoyo Producción, n.° 1, Alicante (03008).

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.

8. Clasificación del contratista. Grupo: C, Categoría F.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Sociedad Anónima Unipersonal.

b) Domicilio: Avda. Jean Claude Combaldieu, s/n, Complejo Industrial Audiovisual de la Ciudad de la Luz, Edificio apoyo Producción n.° 1, Alicante (03008). d) Fecha: A los siete días hábiles a partir del día siguiente de la recepción de ofertas. d) Hora: 11 horas.

10. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Alicante, 4 de diciembre de 2006.-Director General de Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, Felipe Codina Bellés.-72.443.