Anuncio de la Fundación Alzheimur por el que se convoca la licitación del contrato de obras sujeto a regulación armonizada para la construcción del Centro Integral de Alzheimer, a adjudicar por procedimiento restringido
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Fundación Alzheimur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección-Gerencia de la Fundación Alzheimur. c) Número de expediente: FAM01/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de obras para la construcción del Centro Integral de Alzheimer promovido por la Fundación Alzheimur.
b) Lugar de ejecución: Murcia. c) Plazo de ejecución: Veinte (20) meses.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Restringido.
4. Presupuesto base de licitación: Siete millones trescientos cinco mil ochocientos cincuenta y cinco euros con seis céntimos (7.305.855,06 euros), de acuerdo con el siguiente desglose:
Presupuesto de ejecución por contrata: Presupuesto de ejecución material: 6.139.374,00 €.
Beneficio industrial (6 %): 368.362,44 €. Gastos generales (13 %): 798.118,62 €. Total: 7.305.855,06 €. Impuesto sobre el Valor Añadido, estimado al 16 %: 1.168.936,81 €.
5. Garantía provisional: 146.117,10 euros (equivalente al 2% del importe de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Alzheimur.
b) Domicilio: Avenida Juan Carlos I. Edificio Caja Murcia. c) Localidad y código postal: Murcia, 30100. d) Teléfono: +34 968 361 430. e) Telefax: +34 968 361 569. f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Quince (15) días desde la publicación del anuncio de licitación en el DOUE.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, subgrupos 1 y 2, categoría C; grupo C, subgrupos todos, categoría E; grupo I, subgrupos 1, 5, 6 y 7, categoría C; grupo J, subgrupos 1, 2 y 4, categoría D; grupo K, subgrupos 1, 6 y 9, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica: La indicada en el pliego.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 19 de junio de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el pliego. c) Lugar de presentación:
i. Entidad: Fundación Alzheimur.
ii. Domicilio: Avenida Juan Carlos I. Edificio Caja Murcia. iii. Localidad y código postal: Murcia, 30100.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro (4) meses desde la apertura de las proposiciones, en los términos establecidos en el pliego.
e) Admisión de variantes: No. f) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas: Mínimo de cinco (5) empresas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Fundación Alzheimur.
b) Domicilio: Avda. Juan Carlos I, s/n. Edificio Cajamurcia. c) Localidad: Espinardo (Murcia). d) Fecha: La señalada en las invitaciones para formular proposiciones. e) Hora: La señalada en las invitaciones para formular proposiciones.
10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario definitivo.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 20 de mayo de 2008.
12. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos: www.fundacionalzheimur.org/contratación
Murcia, 26 de mayo de 2008.-Director Gerente de la Fundación Alzheimur, Carlos Sabatel Parejo.-36.724.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid