BOE-B-2008-57035 Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 361/08, para la adjudicación del contrato de Obras de ejecución de animalario en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», en Madrid.

Documento BOE-B-2008-57035

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 361/08, para la adjudicación del contrato de Obras de ejecución de animalario en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», en Madrid.

Publicado en:: «BOE» núm. 57, de 6 de marzo de 2008, páginas 2770 a 2770 (1 pág.)
Sección:: V. Anuncios - A. Subastas y concursos de obras y servicios
Departamento:: Ministerio de Educación y Ciencia
Referencia:: BOE-B-2008-57035

Texto

TEXTO

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura. c) Número de expediente: 361/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra antes indicada.

d) Plazo de ejecución (meses): 10 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto. c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 2.994.694,26.

5. Garantía provisional. 5.983,86 euros. 6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117. c) Localidad y código postal: 28006.-Madrid. e) Telefax: 91 585 51 73.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: La especificada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117. 3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

b) Domicilio: Serrano, 117. c) Localidad: 28006.-Madrid. d) Fecha: 14 de abril de 2008 y acto público 21 de abril de 2008. e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los Gastos de Publicación en el Boletín Oficial del Estado serán por cuenta del adjudicatario.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.csic.es/sgoi/sgoi_licitaciones.html.

Madrid, 3 de marzo de 2008.-Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia (Resolución de 20 de junio de 2008), el Secretario General, Eusebio Jiménez Arroyo.

Análisis

ANÁLISIS

Tipo:: Concurso de Obras
Ámbito geográfico:: Comunidad de Madrid
Materias:: 004 Construcción, 101 Edificaciones, 104 Instalaciones eléctricas, 105 Instalaciones mecánicas y de climatización, 114 Trabajos de construcción especializados,
Observaciones:: Se incluye corrección de texto/precio, por anuncio núm. 16058 (BOE núm. 76, de 28 de marzo de 2008).
Se corrigen errores, por anuncio núm. 12814 (BOE núm. 61, de 11 de marzo de 2008).

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Documento BOE-B-2008-57035

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por la que se anuncia concurso 361/08, para la adjudicación del contrato de Obras de ejecución de animalario en el Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa», en Madrid.

TEXTO

ANÁLISIS