- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Sección de Contratación.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo. Sección de Contratación.
- 2) Domicilio:
- Avenida Monforte de Lemos, 40, segunda planta.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28029.
- 4) Teléfono:
- 91 5886892.
- 5) Telefax:
- 91 5885187.
- 6) Correo electrónico:
- ncontrafuencarral@munimadrid.es.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- http://www.munimadrid.es/perfildecontratante.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- 12 de febrero de 2010, hasta las catorce horas.
- d) Número de expediente:
- 108/2010/00437.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Obras.
- b) Descripción:
- Mejora y acondicionamiento en el Centro Deportivo Municipal Barrio del Pilar, Distrito de Fuencarral-El Pardo.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- Avenida Monforte de Lemos, 15.
- 2) Localidad y código postal:
- Madrid 28029.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- 6 meses. La obra, en todo caso, deberá estar finalizada el 31 de diciembre de 2010.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 45212200-8 Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- d) Criterios de adjudicación:
- Pluralidad de criterios: Calidad técnica de la oferta: 49 puntos. Fomento del empleo: 31 puntos. Precio: 20 puntos, de acuerdo con el apartado 21 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe neto: 753.447,71 euros. IVA (%): 16. Importe total: 873.999,34 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 22.603,43 euros. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido).
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- Grupo A, subgrupo 1, categoría D; grupo B, subgrupo 1, categoría D; grupo G, subgrupo 6, categoría D; grupo I, subgrupo 1, categoría D.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- (Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea) artículo 64 apartado c) de la Ley de Contratos del Sector Público: Requisitos mínimos de solvencia: volumen de facturación anual igual o superior al presupuesto del presente contrato. Artículo 65 apartado a) de la Ley de Contratos del Sector Público: Requisitos mínimos de solvencia: haber realizado al menos una obra de similares características a las del presente contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- Hasta las catorce horas del día 22 de febrero de 2010.
- b) Modalidad de presentación:
- Manual.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Fuencarral-El Pardo. Sección de Contratación.
- 2) Domicilio:
- Avenida Monforte de Lemos, 40, segunda planta.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid 28029.
- e) Admisión de variantes:
- No procede.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- Un mes a contar desde la apertura de las proposiciones.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Avenida Monforte de Lemos, 40.
- b) Localidad y código postal:
- Madrid 28029.
- c) Fecha y hora:
- 1 de marzo de 2010, a las diez horas (apertura del sobre 2 de documentación relativa a criterios no valorables en cifras y porcentajes).
- 9. Gastos de publicidad:
- A cargo de la entidad adjudicataria.
- 11. Otras informaciones:
- Condiciones especiales de ejecución:
Que el nuevo personal que el contratista o subcontratista necesite emplear para la ejecución de la obra se encuentre en situación de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes no ocupados.
La forma y contenido de las proposiciones deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares, debiendo presentarse el Anexo VIII del citado pliego además de en soporte papel en el fichero Excel disponible en el perfil del contratante asociado al anuncio de licitación.
Madrid, 5 de febrero de 2010.- El Gerente del Distrito de Fuencarral-El Pardo, Francisco Javier Blázquez Arroyo.
