- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Servicio de Contratación del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
- 2) Domicilio:
- Calle Mejía Lequerica, 10, primera planta.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid, 28004.
- 4) Teléfono:
- 91 513 35 72.
- 5) Telefax:
- 91 513 39 49.
- 6) Correo electrónico:
- servcontratacion@munimadrid.es.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.munimadrid.es/perfildecontratante.
- 8) Fecha límite de obtención de documentación e información:
- Hasta las catorce horas del 26 de febrero de 2010.
- d) Número de expediente:
- 132/2010/00008.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Obras.
- b) Descripción:
- Construcción de una plataforma reservada para autobuses en la avenida de Córdoba entre la Glorieta de Cádiz y la Glorieta de Málaga.
- c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
- No procede.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 2) Localidad y código postal:
- Madrid.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- Siete meses, en todo caso debe finalizar antes del 1 de enero de 2011.
- f) Admisión de prórroga:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 45233252 - 0.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Urgente.
- b) Procedimiento:
- Abierto.
- c) Subasta electrónica:
- No.
- d) Criterios de adjudicación:
- Pluralidad de criterios:
Calidad técnica de la oferta: 49 puntos.
Fomento del empleo: 31 puntos.
Precio: 20 puntos, de acuerdo con el apartado 21 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- 4. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe neto: 3.000.083,34 euros. IVA (%): 16. Importe total: 3.480.096,67 euros.
- 5. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): 90.000,00 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).
- 6. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- Empresas españolas y extranjeras no comunitarias:
Clasificación exigida: Grupo G, subgrupo 4, categoría f.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Empresas no españolas de Estados miembros Unión Europea: Artículo 64, apartado c), de la LCSP: Requisitos mínimos de solvencia: la solvencia se entenderá acreditada por aquellos licitadores cuyo volumen de facturación anual sea igual o superior al presupuesto del presente contrato. Artículo 65, apartado a), de la LCSP: Requisitos mínimos de solvencia: la solvencia se entenderá acreditada por aquellas empresas que hayan realizado al menos una obra de similares características a las del presente contrato, por importe igual o superior al presupuesto del mismo.
- 7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- Hasta las catorce horas del 26 de febrero de 2010.
- b) Modalidad de presentación:
- La que señala la cláusula 19 y en el apartado 24 del anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Oficina de registro del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
- 2) Domicilio:
- Calle Mejía Lequerica, 10, planta baja.
- 3) Localidad y código postal:
- Madrid, 28004.
- 4) Dirección electrónica:
- servcontratacion@munimadrid.es.
- 8. Apertura de Ofertas:
-
- a) Dirección:
- Calle Mejía Lequerica, 10, primera planta.
- b) Localidad y código postal:
- Madrid, 28004.
- c) Fecha y hora:
- La apertura de los sobres B se realizará el día 4 de marzo de 2010, a las 13:00 horas. La fecha de apertura de los sobres C se informará en el Perfil del Contratante.
- 9. Gastos de publicidad:
- Serán por cuenta del adjudicatario.
- 11. Otras informaciones:
- Condición especial de ejecución:
Que el nuevo personal que el contratista o subcontratista necesite emplear para la ejecución de las obras se encuentre en situación de trabajadores desempleados inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandante de empleo no ocupados o los trabajadores autónomos que hayan cesado en su actividad y que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes no ocupados. La forma y contenido de las proposiciones deberá ajustarse a lo establecido en la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares. Asimismo, el anexo VIII que figura en dicho pliego, deberá presentarse además de en soporte papel, en fichero Excel, cuyo modelo se encuentra disponible en la página del perfil del contratante (www.munimadrid.es/perfildecontratante).
Madrid, 10 de febrero de 2010.- La Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos.
