- 1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
-
- a) Organismo:
- Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
- b) Dependencia que tramita el expediente:
- Organización Central - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- c) Obtención de documentación e información:
-
- 1) Dependencia:
- Organización Central - Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
- 2) Domicilio:
- C/ Álava, 45.
- 3) Localidad y código postal:
- 01006 Vitoria-Gasteiz.
- 4) Teléfono:
- 945006276.
- 5) Telefax:
- 945006345.
- 6) Correo electrónico:
- contrata@osakidetza.net.
- 7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
- www.contratacion.euskadi.net.
- d) Número de expediente:
- G/205/21/1/1145/OSC1/0000/082014.
- 2. Objeto del contrato:
-
- a) Tipo:
- Servicios.
- b) Descripción:
- Contratación de servicios de asistencia técnica de sistemas para gestión de tecnologías Cloud ubicadas en los centros de proceso de datos de Osakidetza.
- c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades:
- No.
- d) Lugar de ejecución/entrega:
-
- 1) Domicilio:
- C/ Álava, 45.
- 2) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz 01006.
- e) Plazo de ejecución/entrega:
- Dos años.
- f) Admisión de prórroga:
- Sí.
- g) Establecimiento de un acuerdo marco:
- No.
- i) CPV (Referencia de Nomenclatura):
- 72000000.
- 3. Tramitación y procedimiento:
-
- a) Tramitación:
- Ordinaria.
- b) Procedimiento:
- Restringido.
- c) Subasta electrónica:
- No.
- d) Criterios de adjudicación:
- La oferta económica más ventajosa teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación:
1. Precio: 50 puntos.
2. Calidad técnica (descripción del contenido de los trabajos 20%. Medios adscritos a la ejecución del contrato: 20%. Mejoras a las especificaciones demandadas: 5% (el incremento de número de horas anuales para intervenciones fuera del horario laboral), 45 puntos.
3. Gestión de proyecto (control y seguimiento del proyecto), 5 puntos.
- 4. Valor estimado del contrato:
- 560.000,00 € (sin IVA).
- 5. Presupuesto base de licitación:
-
- a)
- Importe total: 280.000,00 € (sin IVA).
- 6. Garantías exigidas.
- Provisional (importe): No. Definitiva (%): Sí. 5% del importe de adjudicación.
- 7. Requisitos específicos del contratista:
-
- a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
- Sí. Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.
- b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:
- Además de la clasificación arriba indicada se deberán acreditar las siguientes condiciones generales: 1. Podrán concurrir al concurso las empresas que dispongan de equipos con la experiencia requerida para comenzar los trabajos de este contrato. Esta experiencia se demostrará mediante la aportación de referencias de la empresa concursante de los tres últimos años en trabajos relacionados con la gestión de soluciones de almacenamiento, backup y virtualización en los productos que utiliza Osakidetza, que son: - virtualización (-VMware vSphere -VMware opsCenterVMware vCenter); - automatización (-VMware Orchestrator-Puppet); - IaaS, PaaS (-VMware Cloud Automation Center). La certificación que deberá acreditar y que ha debido ser obtenida es: VMware vCloud Automation Center: Install, Configure, Manage [V6.0]. En este sentido se requiere asimismo estar en posesión de la clasificación de empresas de servicios para la CAV en el capítulo: grupo V subgrupo 5 categoría A. No se contempla una posible subcontratación por parte de las empresas licitadores. Perfiles demandados: 2. Para la realización de los trabajos demandados se requerirán los siguientes perfiles profesionales: titulación y experiencia acorde con las necesidades demandadas. 2 Administradores de infraestructuras Cloud: deberá poseer la titulación de diplomatura universitaria o superior. Mínimo de un año de experiencia en la gestión de soluciones de almacenamiento, backup y virtualización en el entorno sanitario. Certificación VMware Cloud Automation Center: install, configure, manage [V6.0]. En caso de participación en la licitación de una U.T.E. (Unión Temporal de Empresas) los criterios de solvencia referidos a las certificaciones exigidas en los puntos 1 y 2 deberán ser acreditados por todos y cada uno de los miembros de la misma.
- d) Contratos reservados:
- No.
- 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
-
- a) Fecha límite de presentación:
- 10/10/2014, a 13:30 horas.
- b) Modalidad de presentación:
- La exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- c) Lugar de presentación:
-
- 1) Dependencia:
- Osakidetza - Organización Central.
- 2) Domicilio:
- C/ Álava, 45.
- 3) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz 01006.
- 4) Dirección electrónica:
- www.contratacion.info o www.contratacion.euskadi.net.
- e) Admisión de variantes:
- No.
- f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
- Dos meses a partir de la apertura de oferta económica.
- 9. Apertura de Ofertas:
-
- a) Descripción:
- Aperturas juicios de valor y económica.
- b) Dirección:
- C/ Álava, 45.
- c) Localidad y código postal:
- Vitoria-Gasteiz.
- d) Fecha y hora:
- Una vez seleccionados los candidatos se les comunicará y se publicará en el perfil del contratante las fechas de apertura de juicios de valor y de fórmulas.
- 10. Gastos de publicidad:
- Por cuenta del adjudicatario.
- 11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea":
- 9/09/2014.
- 12. Otras informaciones:
- Una vez seleccionados los candidatos se les comunicará y se publicará en el perfil la fecha de presentación de ofertas. Se establece un umbral mínimo en los criterios de Juicios de Valor: las ofertas deberán superar el umbral de 25 puntos.
Vitoria-Gasteiz, 16 de septiembre de 2014.- El Presidente suplente de la Mesa de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.
