Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que ha de regular el contrato de consultoría y asistencia relativo a la dirección facultativa de las obras de obertura de la avenida Diagonal, entre las calles San Juan de Malta y Provenzals, y área de influencia, definidas en los proyectos de urbanización de las unidades de actuación B, 3, 5, 6, 9, 10 y 12 del PERI Diagonal-Poblenou, y de convocatoria de concurso abierto por el trámite ordinarias para la adjudicación del citado contrato. Espediente 97/0024-AT.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Barcelona. Instituto Municipal de Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Municipal de Urbanismo.

c) Número de expediente: 97/0024-AT.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La contratación de los servicios de asistencia técnica relativos a la dirección facultativa de las obras de obertura de la avenida Diagonal, entre las calles San Juan de Malta y Provenzals y área de influencia, definidas en los proyectos de urbanización de las unidades de actuación B, 3, 5, 6, 9, 10 y 12 del PERI Diagonal-Poblenou.

b) División por lotes: No.

c) Lugar de ejecución: Barcelona.

d) Plazo de ejecución: Dado el carácter complementario de este contrato del contrato de obras, la efectividad de la prestación de los servicios quedará subordinada a la ejecución de las obras. A los efectos previstos en el artículo 199.3 de la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, el plazo para la realización de los servicios será el que resulte de los contratos para la ejecución de las obras, una vez adjudicados éstos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 80.211.150 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías: Provisional: 1.604.223 pesetas. Definitiva: 3.208.446 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.

b) Domicilio: Plaza San Miguel, sin número, planta 12. Edificio «Novísimo».

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Teléfono: (93) 402 74 16.

e) Telefax: (93) 402 71 35.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior de la fecha de presentación de las ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo II, proyectos y dirección de obras.

Subgrupo 3. Obras públicas o 4. Urbanismo.

Categoría C.

b) Otros requisitos:

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: A las catorce horas del día 16 de septiembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La indicada en el artículo 27 del pliego de condiciones particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.

2.ª Domicilio: Plaza San Miguel, sin número. Planta 12. Edificio «Novísimo».

3.ª Localidad y código postal: Barcelona, 08002. d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.

b) Domicilio: Sala de Reuniones del Instituto Municipal de Urbanismo. Edificio «Novísimo». Plaza San Miguel, sin número. Planta 12.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 17 de septiembre de 1997.

f) Hora: Nueve treinta.

10. Apertura de las ofertas económicas;

a) Entidad: Instituto Municipal de Urbanismo.

b) Domicilio: Sala Lluis Companys. Planta 2.ª Edificio «Novísimo». Plaza San Miguel, sin número.

c) Localidad: Barcelona.

d) Fecha: 22 de septiembre de 1997.

e) Hora: Diez.

11. Otras informaciones.

12. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»: 28 de julio de 1997.

Barcelona, 28 de julio de 1997.-La Secretaria delegada, M. Camino Suárez González.-46.174.