Se convoca subasta en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria para la adjudicación del
contrato de obras de demolición y reconstrucción de
muro perimetral en el Centro de Promoción de la
Dirección General de la Policía en plaza de
Carabanchel Bajo, número 5, Madrid.
Condiciones generales para la licitación:
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, con un presupuesto
de contrata de 16.998.742 pesetas (102.164,50
euros).
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las
obras será de dos meses, estando prevista su
iniciación a partir del acta de comprobación del
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
21, 28008 Madrid. Teléfonos: 91 322 39 34-33.
Fax: 91 322 39 52.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: No precisa.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se
presentarán, en mano, en el Registro de entrada del Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
21, 28008 Madrid, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el
vigesimosexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar, en acto público, el día 13 de julio de
1999, a partir de las diez horas, en el salón de
actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, calle Amador de los Ríos, 7, 28010
Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 26 de mayo de 1999.-El Director
general, P. D. (Orden de 30 de noviembre de 1998),
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 23.095.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid