Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del
contrato de obras de acondicionamiento de edificio para
nueva ubicación de Comisaría de Policía en avenida
de las Piletas, número 77, Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
28.844.062 pesetas (173.356,30 euros).
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha
prevista para su iniciación: El plazo de ejecución de
las obras será de tres meses, estando prevista su
iniciación a partir de acta de comprobación del
replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos estarán de manifiesto al público durante
el plazo de presentación de proposiciones, en el
Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfonos (91) 322 39 33
y (91) 322 39 34, fax (91) 322 39 52, así como
en la Comisaría Provincial de Cádiz, sita en la
avenida de Andalucía, número 28.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
categoría d.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se presentarán
en mano en el Registro de Entrada del lugar indicado
en el punto 3, donde se podrá consultar todo tipo
de documentación, o bien en la forma prevista en
la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo
sexto día natural desde la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de proposiciones económicas:
Tendrá lugar en acto público el día 13 de julio de 1999,
a partir de las diez horas, en el salón de actos de
la Dirección General de Administración de la
Seguridad, calle Amador de los Ríos, número 7, 28010
Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 26 de mayo de 1999.-El Director general
de Administración de la Seguridad, P. D. (Orden
de 30 de noviembre de 1998), Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos.- 23.004.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid