Se convoca subasta, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, para la adjudicación del
contrato de obras de reforma y ampliación del centro
de internamiento de extranjeros en dependencias
policiales de plaza Capuchinos, sin número, en
Málaga.
CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes
indicadas, con un presupuesto de contrata de
73.485.400 pesetas (441.656,15 euros).
2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista
para su iniciación: El plazo de ejecución de las obras
será de cinco meses, estando prevista su iniciación
a partir del acta de comprobación de replanteo.
3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego
de cláusulas administrativas particulares y demás
documentos, estarán de manifiesto al público,
durante el plazo de presentación de proposiciones, en
el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17
y fax 91 322 39 52. así como en la Secretaría de
la Comisaría Provincial de Málaga, sita en plaza
Manuel Azaña, 3, 29006 Málaga.
4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo
previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
5. Clasificación de los contratistas: Grupo C,
subgrupo 4, categoría e.
6. Modelo de proposición económica: Se hará
de acuerdo al modelo que se inserta en el pliego
de cláusula administrativas particulares.
7. Presentación de proposiciones: Se
presentarán, en mano, en el Registro de Entrada del Área
de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección
General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,
21, 28008 Madrid, o bien, en la forma prevista
en la cláusula 7.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta
las doce hora del día en que se cumpla el vigésimo
sexto natural desde la publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado".
9. Apertura de las proposiciones económicas:
Tendrá lugar, en acto público, el día 29 de julio
de 1999, a partir de las diez horas, en el salón
de actos de la Dirección General de Administración
de la Seguridad, sita en la calle Amador de los
Ríos, 7, 28010 Madrid.
10. Documentos que deben presentar los
licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
11. Pago del importe del anuncio: Será por
cuenta del adjudicatario.
Madrid, 11 de junio de 1999.-El Director general,
P. D. (Orden de 30 de noviembre de 1998),
Francisco Manuel Salazar-Simpson Bos.- 25.927.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid