Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca subasta, en procedimiento abierto y

tramitación ordinaria, para la adjudicación del

contrato de obras de infraestructura, urbanización y

varias en Complejo Policial de Buenavista, Oviedo.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1. Objeto y tipo: Subasta, en procedimiento

abierto y tramitación ordinaria, de las obras antes

indicadas, con un presupuesto de contrata de

19.991.844 pesetas (120.153,40 euros).

2. Plazo de ejecución de las obras y fecha prevista

para su iniciación: El plazo de ejecución de las obras

será de tres meses, estando prevista su iniciación

a partir del acta de comprobación del replanteo.

3. Exhibición de documentos: El proyecto, pliego

de cláusulas administrativas particulares y demás

documentos estarán de manifiesto al público,

durante el plazo de presentación de proposiciones, en

el Área de Patrimonio y Arquitectura de la Dirección

General de la Policía, sita en la calle Rey Francisco,

número 21, 28008 Madrid, teléfono 91 322 39 17

y fax 91 322 39 52, así como en la Secretaría de

la J.S.P. de Asturias, sita en calle General Yagüe,

número 5, 33004 Oviedo.

4. Fianza provisional: Se exigirá conforme a lo

previsto en la cláusula 3.3 del pliego de cláusulas

administrativas particulares.

5. Clasificación de los contratistas: No exigida.

6. Modelo de proposición económica: Se ajustará

al modelo que se inserta en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

7. Presentación de proposiciones: Se presentarán

en mano, en el Registro de Entrada del Área de

Patrimonio y Arquitectura de la Dirección General

de la Policía, sita en la calle Rey Francisco, 21,

28008 Madrid, o bien en la forma prevista en la

cláusula 7.2 del pliego de cláusulas administrativas

particulares.

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta

las doce horas del día en que se cumpla el vigésimo

sexto día natural desde la publicación de este

anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

9. Apertura de proposiciones económicas:

Tendrá lugar en acto público el día 29 de julio de 1999,

a partir de las diez horas, en el salón de actos de

la Dirección General de Administración de la

Seguridad, sita en la calle Amador de los Ríos, 7, 28010

Madrid.

10. Documentos que deben presentar los

licitadores: Los que figuran en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

11. Pago del importe del anuncio: Será por

cuenta del adjudicatario.

Madrid, 11 de junio de 1999.-El Director general

de Administración de la Seguridad, Francisco

Manuel Salazar Simpson Bos.- 25.931.